针对本案例上述各事件，施工单位是否可以提出工期索赔的要求？并分别说明理由 正确答案：事件一：施工单位不可提出工期索赔要求，因为该工作不影响总工期。事件二：施工单位可提出工期索赔要求，因为该工作在关键线路上，影响总工期，且属建设单位责任。
施工单位提出工期反索赔是否可以获得支持，为什么 合同解除了，一切都拜拜了。没有合同作为依据，你去告谁呀？谁是被告？今后再签合同时，一定要注意细节条款，把各种意外情况都要考虑进去，免得落入陷进，白白耽误时间。
因季节性大雨造成停工5天，施工单位可以向建设单位提出工期索赔吗？请高手指点，谢谢 首先看2113你们的建设工程合同里是否有相应条款5261，即在自然原因，比如天4102气和突发性事件的条件下，1653建设工期如何确定，产生停工，窝工的后果怎么处理。一般情况下，天气原因造成的停工是在合同条款里预先存在的。工期索赔谈不上，因为建设单位并没有过错。
施工总承包单位在什么情况下可以提出工期索赔 1、不可抗力因素2、因业主、设计原因造成工期损失3、还要看合同对工期的具体约定
事件4中施工单位提出的工期和费用索赔是否成立为什么
事件四中，施工单位提出的工期索赔是否成立？说明理由。 参考答案：索赔不成立。理由：工作C延误36天，但C工作总时差为3周，即18天，偏差时间大于总时差18天，故施工单位提出22天索赔不成立。
