工程索赔_第6页

工程索赔成立的条件是什么施工方索赔工期具备哪些条件

知道提问搜一搜。举报反馈战队由于甲方原因造成工期延误，施工方应该如何索赔和防止被索赔？要做哪些前期准备和资料？写回答有奖励。工程索赔成立的条件是什么索赔成立的前提条件。索赔的成立，要同时具备以下三个前提条件：(1)承包人根据合...

2020-10-16知识11工程索赔建筑工期计算
由于业主方提供的勘察图纸不准确而造成施工方工期延误和费用增加，业主方要负什么责任勘擦造成工期延误可以索赔么

什么原因造成的工期延误，承包人可以提出工期顺延和费用索赔工期2113延误是指工程建设的实际进5261度落后于计划进度。因承包人导4102致的工期延误，承包1653人应当支付工期延误的违约金或者赔偿损失；因发包人导致的工期延误，应当顺延工期...

2020-10-16知识28发包人工期计算法律工程索赔停工损失
费用工期类索赔工期和费用索赔

不可抗力发生时费用工期索赔怎么进行？这个问题分两部分来回答第一部分，费用索赔：通常情况下因不可抗力发生损失时，现场已完工程、已到场材料的损坏有发包方负责，施工方自有或租赁使用的机械、材料等损失由。发生不可抗力时，费用索赔和工期索赔的范...

2020-10-16知识17工程索赔法律关键施工合同工期计算
工程工地因业主征地原因，工期延期三年了，请问还能申请索赔吗工期延期索赔金额

申请工程工期延期的报告怎样写，不要索赔的，也不要水运的工程延期报告很好写的，主要就是写上什么原因导致未按合同工期完成，然后写上需什么时间完成，就可以了工期延期索赔我们公司现在要向发包方提出索赔，但是对方以超过索赔期限拒绝，现在我们要怎么样...

2020-10-16知识16合同管理法律工程索赔工期计算
承包商保留工期索赔权的证明由于承包商的原因造成工期延误，业主进行反索赔，在确定违约金费率时，一般应考虑 (

由于承包商的原因造成工期延误，业主进行反索赔，在确定违约金费率时，一般应考虑 ( 参考答案：A，B，C，E下雨耽误的工期可以向开发商提出索赔么？首先看你们的建设工2113程合同里是否有相应5261条款，即在自然原因，比如4102天气和突发...

2020-10-16知识18工程索赔
工期索赔如何回复工期索赔的条件是什么？

工期索赔怎么处理？ 1.工期索赔的处2113理原则(1)不同类型工程拖期5261的处理原则。工4102程拖期可以分为"可原谅的拖1653期"和"不可原谅的拖期。可原谅的拖期是由于非承包商原因造成的工程拖期，不可原谅的拖期一般是承包商的原因而...

2020-10-16知识7工程索赔工期计算法律
进行工期索赔和费用索赔的方法分别有哪些？工期费用索赔表

进行工期索赔和费用索赔的方法分别有哪些？工期索赔的计算方法有哪些？1、网络分析法是利用进度计划的网络图，分析其关键线路。如果延误的工作为关键工作，则延误的时间为索赔的工期；如果延误的工作为非关键工作，当该工作由于延误超过时限制而成为关键时...

2020-10-16知识25法律关键施工合同工期计算工程索赔
工期索赔如何计算常用的计算索赔工期的方法有哪些？

进行工期索赔和费用索赔的方法分别有哪些？工期索赔的计算方法有哪些？1、网络分析法是利用进度计划的网络图，分析其关键线路。如果延误的工作为关键工作，则延误的时间为索赔的工期；如果延误的工作为非关键工作，当该工作由于延误超过时限制而成为关键时...

2020-10-16知识14工程索赔工期计算
建筑工程工期索赔规定工期索赔程序

索赔的程序有哪些？（一）索赔的基本程序(1)提出索赔意向；(2)递交索赔报告；(3)索赔报告的评审；(4)索赔谈判。（二）索赔时限的规定 1.索赔事件发生后28天内，承包商要向监理(业主)发出索赔意向通知；2.发出索赔意向通知后28天内，...

2020-10-16知识9工程索赔法律
建筑工程索赔条件成立是不是都要给费用索赔? 工期索赔与经济索赔的概念

施工索赔的意义与应用价值是怎样的？华律网根据你的法律疑问精选多位律师优质答案。建筑工程索赔条件成立是不是都要给费用索赔？工程索赔条件成立是要根据法院的判决书而定义的，一般法院的判决书中会写明是否成立，赔偿金额位多少，都是注明的有，所以按照...

2020-10-16知识12法律工程索赔

«1 ...3 4 5 6 7 8 9 ...75 »