申请工程工期延期的报告怎样写，不要索赔的，也不要水运的 工程延期报告很好写的，主要就是写上什么原因导致未按合同工期完成，然后写上需什么时间完成，就可以了
工期延期索赔我们公司现在要向发包方提出索赔，但是对方以超过索赔期限拒绝，现在我们要怎么样做才能达到我们索赔的目的：超过索赔期限的话就不能索赔了？
工程工地因业主征地原因，工期延期三年了，请问还能申请索赔吗 可以起诉要求赔偿。具体要结合你们的约定及具体情况等等，温馨提示：如果您需要专业确定的法律服务，可以来电、微xin或预约来律所面谈。
工期延期与工期延误的区别、及索赔方式 工期延期与工期延误的区别、责任分别由哪一方承担及索赔方式、求详解 工期延误是施工方的责任工期延期是另一方的责任 延误就是耽误。
什么原因造成的工期延误，承包人可以提出工期顺延和费用索赔 工期2113延误是指工程建设的实际进5261度落后于计划进度。因承包人导4102致的工期延误，承包1653人应当支付工期延误的违约金或者赔偿损失；因发包人导致的工期延误，应当顺延工期，补偿承包人停工、窝工的损失。但是，不是所有工期延误的情况下，承包人都可以提出工期顺延和费用索赔。按照形成工期延误的原因，工期延误可分为以下六种情况：1、甲方原因；2、甲方风险；3、工期变更；4、自然风险；5、第三方风险；6乙方原因。其中前五种情况的工期延误承包人可以请求顺延工期，前三种情况承包人可以获得费用索赔，只有第一种情况，承包人可以获得利润索赔。计划进度和定额工期是工期延误的参照物。一、甲方原因指甲方违反合同约定或者法定义务造成的工期延误。包括：1、发包人逾期支付工程预付款、进度款。2、发包人拖延提供施工条件。拖延提供场地、图纸等。3、发包人逾期提供甲供材料。4、发包人未办理建设行政审批手续，导致建设行政主管部门勒令停工的。以上前三种情况，必须达到了导致承包人无法施工的程度。但是，如果承包人预期支付工程款，虽然达到了无法施工的程度，但是，承包人没有实施停工，而是垫资继续施工的，法院未必同意工期顺延。甲方违约，未。
工期索赔的计算方法，工期索赔的计算主要有网络图分析和比例计算法两种。
