关于工期索赔，下列说法中正确的是（ ）。 关于工期索赔，下列说法中正确的是（）。A．所有的关键线路延误都是可索赔延误，所有的非关键线路延误都是不可索赔延误 B．可索赔延误就是业主或者工程师的原因引起的延误 C。
工期索赔一般有几种方法，是什么？ 工期索赔的计算主要有网络图分析和比例计算法两种。网络分析法是利用进度计划e69da5e6ba903231313335323631343130323136353331333337613838的网络图，分析其关键线路。如果延误的工作为关键工作，则延误的时间为索赔的工期；如果延误的工作为非关键工作，当该工作由于延误超过时限制而成为关键时，可以索赔延误时间与时差的差值；若该工作延误后仍为非关键工作，则不存在工期索赔问题。可以看出，网络分析要求承包商切实使用网络技术进行进度控制，才能依据网络计划提出工期索赔。按照网络分析得出的工期索赔值是科学合理的，容易得到认可。比例计算法的公式为：对于已知部分工程的延期的时间：对于已知额外增加工程量的价格：比例计算法简单方便，但有时不符合实际情况，比例计算法不适用于变更施工顺序、加速施工、删减工程量等事件的索赔。⑶施工机械费索赔机械费索赔包括增加台班数量、机械闲置或工作效率降低、台班费率上涨等费用。台班费率按照有关定额和标准手册取值。对于工作效率降低，应参考劳动生产率降低的人工索赔的计算方法。台班量的计算数据来自机械使用记录。对于租赁的机械，取费标准按租赁合同计算。对于机械闲置费，有两种计算方法。一是按。
发生不可抗力时，费用索赔和工期索赔的范围是什么？ 1、费用索赔通常情况下因不可抗力发生损失时，现场已完工程、已到场材料的损坏有发包方负责，施工方自有或租赁使用的机械、材料等损失由施工方负责，不可抗力发生后现场。
工期索赔报告索赔项目包括哪些？
什么是工期索赔，工期索赔的关键环节是什么
工期索赔成立的条件 工期索赔的成立2113，应该同时具备以下三个前提5261条件4102：（1）与合同对照，事件已造成了承包1653人工程项目成本的额外支出，或直接工期损失；（2）造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任；（3）承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告。法律依据：根据《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第20条规定，误工费根据受害人的误工时间和收入状况确定。误工时间根据受害人接受治疗的医疗机构出具的证明确定。受害人因伤致残持续误工的，误工时间可以计算至定残日前一天。受害人有固定收入的，误工费按照实际减少的收入计算。受害人无固定收入的，按照其最近三年的平均收入计算；受害人不能举证证明其最近三年的平均收入状况的，可以参照受诉法院所在地相同或者相近行业上一年度职工的平均工资计算。
一。建筑工程工期索赔规定在工程施工中，常常会发生一些不能预见的干扰事件使施工不能顺利进行，使预定的施工计划受到干扰，造成工期延长，这样，对合同双方都会造成损失。。
工期索赔的计算方法包括( )。 工期索赔的计算方法包括()。A.比例法 B.比率法 C.相对单位法 D.网络分析法 E.平均值计算法 正确答案：A，C，D，E 解析：本题涉及的考点是工期索赔的计算。。
工期索赔的计算方法主要有（ ）。
