在《标准施工招标文件》中，可索赔工期和费用，但不可以索赔利润的索赔事件包括（）。 A.业主延误移交 正确答案：DE施工中遇到不利物质条件、施工中遇到文物情况时，可索赔工期和费用，但不可以索赔利润。参见教材P240。【该题针对“工程索赔”知识点进行考核】
根据《标准施工招标文件》，承包人可索赔工期、费用、利润三项的有（ ）。 根据《标准施工招标文件》，承包人可索赔工期、费用、利润三项的有（）。[多选题]根据《标准施工招标文件》，承包人可索赔工期、费用、利润三项的有（）。。
FIDIC《施工合同条件》规定，对承包商索赔同时给予工期、费用、利润补偿的情况有（）。 正确答案：AC
根据《标准施工招标文件》的规定。下列合同事件中，承包商可以索赔工期、费用和合理利润的 参考答案：A，B解析：C项，异常恶劣的气候条件导致停工只能索赔工期；D项，承包人为工程合理施工所必需的暂停施工既不能索赔工期，也不能索赔费用和利润；E项，发包人原因的。
承包人可以得到费用和利润补偿而不能得到工期补偿的事件有哪些
FIDIC《施工合同条件》规定，对承包商索赔同时给予工期、费用、利润补偿的情况有( )。 FIDIC《施工合同条件》规定，对承包商索赔同时给予工期、费用、利润补偿的情况有()。A 延误移交施工现场B 不可预见的外界条件C 非承包人原因检验导致施工的延误D 业主提前。
既可索赔工期，又可索赔费用和利润的情况有( )。 A．业主提前占用工程 B．对竣工 参考答案：B，C，D
什么原因造成的工期延误，承包人可以提出工期顺延和费用索赔 工期2113延误是指工程建设的实际进5261度落后于计划进度。因承包人导4102致的工期延误，承包1653人应当支付工期延误的违约金或者赔偿损失；因发包人导致的工期延误，应当顺延工期，补偿承包人停工、窝工的损失。但是，不是所有工期延误的情况下，承包人都可以提出工期顺延和费用索赔。按照形成工期延误的原因，工期延误可分为以下六种情况：1、甲方原因；2、甲方风险；3、工期变更；4、自然风险；5、第三方风险；6乙方原因。其中前五种情况的工期延误承包人可以请求顺延工期，前三种情况承包人可以获得费用索赔，只有第一种情况，承包人可以获得利润索赔。计划进度和定额工期是工期延误的参照物。一、甲方原因指甲方违反合同约定或者法定义务造成的工期延误。包括：1、发包人逾期支付工程预付款、进度款。2、发包人拖延提供施工条件。拖延提供场地、图纸等。3、发包人逾期提供甲供材料。4、发包人未办理建设行政审批手续，导致建设行政主管部门勒令停工的。以上前三种情况，必须达到了导致承包人无法施工的程度。但是，如果承包人预期支付工程款，虽然达到了无法施工的程度，但是，承包人没有实施停工，而是垫资继续施工的，法院未必同意工期顺延。甲方违约，未。
