ZKX's LAB

工期延期与工期延误的区别、及索赔方式 建筑工期耽误索赔中费用计算

2021-03-08知识1

什么原因造成的工期延误,承包人可以提出工期顺延和费用索赔 工期2113延误是指工程建设的实际进5261度落后于计划进度。因承包人导4102致的工期延误,承包1653人应当支付工期延误的违约金或者赔偿损失;因发包人导致的工期延误,应当顺延工期,补偿承包人停工、窝工的损失。但是,不是所有工期延误的情况下,承包人都可以提出工期顺延和费用索赔。按照形成工期延误的原因,工期延误可分为以下六种情况:1、甲方原因;2、甲方风险;3、工期变更;4、自然风险;5、第三方风险;6乙方原因。其中前五种情况的工期延误承包人可以请求顺延工期,前三种情况承包人可以获得费用索赔,只有第一种情况,承包人可以获得利润索赔。计划进度和定额工期是工期延误的参照物。一、甲方原因指甲方违反合同约定或者法定义务造成的工期延误。包括:1、发包人逾期支付工程预付款、进度款。2、发包人拖延提供施工条件。拖延提供场地、图纸等。3、发包人逾期提供甲供材料。4、发包人未办理建设行政审批手续,导致建设行政主管部门勒令停工的。以上前三种情况,必须达到了导致承包人无法施工的程度。但是,如果承包人预期支付工程款,虽然达到了无法施工的程度,但是,承包人没有实施停工,而是垫资继续施工的,法院未必同意工期顺延。甲方违约,未。

工期延期与工期延误的区别、及索赔方式 建筑工期耽误索赔中费用计算

工程延误工期索赔标准

工期延误索赔规定 如果违约赔偿代表了一种基于在预计的损失(这种损失是各方在执行协议时索一直同意的)进入合同所拥有的只是估计的预测数,则当根据合同提供了这种违约赔偿赔偿之后,这种违约。

建设工程关于工期延长导致材料价格上涨而导致的索赔 合同中已约定材料调差。由于业主原因停工一个半月,政府下发文件停工一个月。导致主体结构封顶时间延长。

建筑工程由于工期拖延久了,造成各种费用增加,亏钱了该怎么办? 自己家里内部承包建筑公司承包下来的高级公寓。后来政府由于各种原因:环保、疫情…下令停工,现在已经…

建设工程施工合同中工期延误如何计算.急! 我方和施工方先后签订二份合同,前合同已备案,后合同无备案。前合同签订延期一天罚2千元(备案合同),后合同签订延期一天罚1千元,已哪份合同为准?。

工期延期与工期延误的区别、及索赔方式 一、区别:1、原因不同:工期延误是施工单位组织不力或因管理不善等原因造成的。而工期延期的原因可能是多方面的,可以通过向建设单位、监阀单位申请获得批准而增加工期的。2、是否合理:在不可抗力的影响下,工期延期在一定范围内,一般属于正常。工期延误属于违约行为。3、是否索赔:工期延期不进行索赔和赔偿,工期延误违约赔偿计算公式为:LD=0.15C/T。(LD为每个工作日的违约赔偿金,C为原始合同规定的总金额,T为原始合同规定的项目完工时间。二、责任方:工期延误:施工单位。工期延期:建设单位、监阀单位等。三、索赔方式:按照《建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013(09)》第九条 规定:1、如果承包人未按照合同约定施工,导致实际进度迟于计划进度的,发包人应要求承包人加快进度,实现合同工期。合同工程发生误期,承包人应赔偿发包人由此造成的损失,并按照合同约定向发包人支付误期赔偿费。即使承包人支付误期赔偿费,也不能免除承包人按照合同约定应承担的任何责任和应履行的任何义务。2、发承包双方应在合同中约定误期赔偿费,明确每日历天应赔额度。除合同另有约定外,误期赔偿费的最高限额为合同价款的5%。误期赔偿费列入竣工结算文件。

#建筑工期耽误索赔中费用计算

随机阅读

qrcode
访问手机版