工期拖延和加速施工的费用索赔案例 FIDIC条款在中国行不通，如果你是国外的企业那就大不相同了！这里提到的交通干扰好像不在赔偿范围内，因为在投标过程中你没有考虑到是你自己的原因。每一次的因业主所造成的工期延误，你要有一些依据的如联系单或报告等，每次报送的材料要有签收和回复的才叫依据。《l.根据合同条件和实际调查结果，同意工期适当的延长，批准累计延期128天；2.业主不承担合同价以外的任何附加开支。这里体现不出工期顺延的责任在谁。如果你有足够的证明材料你可在施工验收后到法院提起诉讼。在工程未验收前你要与业主协调和收集证明材料，也有必要聘请专业律师提前做好准备。但是前提必须完工验收后才能诉讼噢变更增加的工程量都属合同外工程要以你投标分项工程的单价计算的，如果清单上没有的分项，要以议标的形式来谈。
进行工期索赔和费用索赔的方法分别有哪些？ 工期2113索赔的计算方法有哪些？52611、网络分4102析法是利用进度计划的网1653络图，分版析其关键线路。如果延误的工作权为关键工作，则延误的时间为索赔的工期；如果延误的工作为非关键工作，当该工作由于延误超过时限制而成为关键时，可以索赔延误时间与时差的差值；若该工作延误后仍为非关键工作，则不存在工期索赔问题。可以看出，网络分析要求承包商切实使用网络技术进行进度控制，才能依据网络计划提出工期索赔。按照网络分析得出的工期索赔值是科学合理的，容易得到认可。2、比例计算法简单方便，但有时不符合实际情况，比例计算法不适用于变更施工顺序、加速施工、删减工程量等事件的索赔。
工程中费用与工期索赔问题 不成立，a总时差是6天，停工2天没有超过总时差，不影响总工期不存在赶工。故不能索赔
去文库，查看完整内容>；内容来自用户：唐兆祥浅谈工期延误计算与费用索赔-xxx项目管理部xxxx工程索赔是在工程承包合同履行32313133353236313431303231363533e59b9ee7ad9431333433646431中，当事人一方由于另一方未履行合同所约定的义务或出现了应当由对方承担的风险而遭损失时，向另一方提出赔偿要求的行为。对于工程项目施工周期长，极有可能会发出如当事人违约、不可抗力或不利物质条件、合同缺陷或变更等情况，一旦发生，就会给施工企业造成损失，有时会带来灾难性的损失，而对于索赔又有严格的程序和时间要求，所以施工企业在工程施工过程必须加强索赔管理，只有这样企业合法正当的权益才能得到保障。下面就工期延误如何计算与费用如何索赔，谈一些粗浅的看法，供大家参考。b5E2RGbCAP第一部分责任归属分类 1.1设计方：不能按时提供设计方案，施工详图提供滞后，施工过程中出现较多的设计修改，增加工程项目或工程量，提高质量标准并导致施工难度的增加等。p1EanqFDPw1.2业主方：资金不到位，不能按时提供施工场地，由业主负责提供的施工设备、材料不到位或不能满足施工要求，施工道路、风水电不到位或不能满足施工要求，由业主提供的其他施工条件滞后或不能满足施工。
一道关于工期和索赔题 综合分析如下：由于甲方原因造成工期延误的天数：3d+2d=5d（应赔）由于乙方原因造成工期延误的天数：2d+1d+4d=7d（应罚）由于乙方的加快施工速度提前（减少）工期2d（应以奖励）故乙方实际能够索赔的工期天数=5d+2d-7d=0由于能够索赔的工期天数是0，故不产生工期奖罚乙方可以提出以下经济索赔：工日（甲方原因造成的窝工）10+15+30=55个直接费增加=4+1.2+0.3+0.6=6.1万元从本案例来看，乙方采取加快施工的技术组织措施从而使工期提前2天，这应该是奖励范畴，但是乙方也由于自身原因延误工期，故此应该奖罚抵消。
合同索赔中如何进行工期和费用索赔计算 试读结束，如需阅读或下载，请点击购买>；原发布者：维普网合同索赔中 如何进行工期和费用索赔计算一案例背景应的工期和费用补偿。上述流沙和风化岩层，如果元，25为83美元 加来3的利润8％6美元，为NKDWS是一个日处理十五万吨水的水处理厂项目．由世业主不在地质勘探资料中予以标 2399美元 明，在短短的投标期间，个有经 一（）理风化岩层的费用2处界银行贷款。合同金额为20万美元，0工验的承包商是自无法预见到的。由于“遇到了业主的勘测资料并未指明的流沙和风化岩层”，人工费：885美元 材料费：8美元 293施工机械费：47美元 18小计：6136美元期为2个月，同条件以FDI 9合IC第四版为蓝本。II 合同要求在河岸边修知建一 按照FDC合同，该风险不应由个泵站，承包商在进行泵站的基 施工单位承担，施工单位可以向加1％的现场管理费5954美元，41美元 为20费用、利润。础开挖时，遇到了业主的勘测资 业主索赔工期、料并未指明的流沙和风化岩层，道为处理这些流沙和风化岩层，相为此，承包商向业主提出了加5％的总部管理费211美索赔要求，要求业主索赔相应
工期索赔分析！ 工期索赔，只能就关键线路的工期提出索赔，所以首先要分析对关键线路的影响到底有多长时间，另外工期索赔必然会带来费用索赔。
发生不可抗力时，费用索赔和工期索赔的范围是什么？ 1、费用索赔通常情况下因不可抗力发生损失时，现场已完工程、已到场材料的损坏有发包方负责，施工方自有或租赁使用的机械、材料等损失由施工方负责，不可抗力发生后现场。
