ZKX's LAB

以下关于承包商工期索赔的说法中正确的为()。 承包商只能索赔工期的情况

2021-03-07知识11

一建考试索赔;非承包商原因造成工期延误且不影响总工期。 非承包商原因造成工期延误,但不影响总工期,表明该事件发生在非关键线路上。答案是:二、索赔不成立。1、所谓索赔成立,那就是要求对方赔偿的。2、工期不顺延表明对方不赔偿,对方不赔偿就是表明索赔不成立。

什么原因造成的工期延误,承包人可以提出工期顺延和费用索赔 工期2113延误是指工程建设的实际进5261度落后于计划进度。因承包人导4102致的工期延误,承包1653人应当支付工期延误的违约金或者赔偿损失;因发包人导致的工期延误,应当顺延工期,补偿承包人停工、窝工的损失。但是,不是所有工期延误的情况下,承包人都可以提出工期顺延和费用索赔。按照形成工期延误的原因,工期延误可分为以下六种情况:1、甲方原因;2、甲方风险;3、工期变更;4、自然风险;5、第三方风险;6乙方原因。其中前五种情况的工期延误承包人可以请求顺延工期,前三种情况承包人可以获得费用索赔,只有第一种情况,承包人可以获得利润索赔。计划进度和定额工期是工期延误的参照物。一、甲方原因指甲方违反合同约定或者法定义务造成的工期延误。包括:1、发包人逾期支付工程预付款、进度款。2、发包人拖延提供施工条件。拖延提供场地、图纸等。3、发包人逾期提供甲供材料。4、发包人未办理建设行政审批手续,导致建设行政主管部门勒令停工的。以上前三种情况,必须达到了导致承包人无法施工的程度。但是,如果承包人预期支付工程款,虽然达到了无法施工的程度,但是,承包人没有实施停工,而是垫资继续施工的,法院未必同意工期顺延。甲方违约,未。

包商可以索赔哪些、详细点?(哪些费用索赔)可以工期索赔吗?(这里所说的承包商就是总包)请尽量回答专业 包商可以索赔哪些、详细点?哪些费用索赔可以工期索赔吗?这里所说的承包商就是总包请尽量回答专业

以下关于承包商工期索赔的说法中正确的为()。 承包商只能索赔工期的情况

一建考试索赔;非承包商原因造成工期延误且不影响总工期。 非承包商原因造成工期延误,但不影响总工期,表明该事件发生在非关键线路上。答案是:二、索赔不成立。

#承包商只能索赔工期的情况

随机阅读

qrcode
访问手机版