什么原因造成的工期延误，承包人可以提出工期顺延和费用索赔 工期2113延误是指工程建设的实际进5261度落后于计划进度。因承包人导4102致的工期延误，承包1653人应当支付工期延误的违约金或者赔偿损失；因发包人导致的工期延误，应当顺延工期，补偿承包人停工、窝工的损失。但是，不是所有工期延误的情况下，承包人都可以提出工期顺延和费用索赔。按照形成工期延误的原因，工期延误可分为以下六种情况：1、甲方原因；2、甲方风险；3、工期变更；4、自然风险；5、第三方风险；6乙方原因。其中前五种情况的工期延误承包人可以请求顺延工期，前三种情况承包人可以获得费用索赔，只有第一种情况，承包人可以获得利润索赔。计划进度和定额工期是工期延误的参照物。一、甲方原因指甲方违反合同约定或者法定义务造成的工期延误。包括：1、发包人逾期支付工程预付款、进度款。2、发包人拖延提供施工条件。拖延提供场地、图纸等。3、发包人逾期提供甲供材料。4、发包人未办理建设行政审批手续，导致建设行政主管部门勒令停工的。以上前三种情况，必须达到了导致承包人无法施工的程度。但是，如果承包人预期支付工程款，虽然达到了无法施工的程度，但是，承包人没有实施停工，而是垫资继续施工的，法院未必同意工期顺延。甲方违约，未。
工期延误索赔怎样计算，延误索赔的依据是什么 华律网根据你的法律疑问精选多位律师优质答案。
下列不能索赔工期的是( )。A．业主提前占有工程 B．不可预见的外界条件 C．延误 参考答案：A
工期索赔成立的条件 工期索赔的成立2113，应该同时具备以下三个前提5261条件4102：（1）与合同对照，事件已造成了承包1653人工程项目成本的额外支出，或直接工期损失；（2）造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任；（3）承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告。法律依据：根据《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第20条规定，误工费根据受害人的误工时间和收入状况确定。误工时间根据受害人接受治疗的医疗机构出具的证明确定。受害人因伤致残持续误工的，误工时间可以计算至定残日前一天。受害人有固定收入的，误工费按照实际减少的收入计算。受害人无固定收入的，按照其最近三年的平均收入计算；受害人不能举证证明其最近三年的平均收入状况的，可以参照受诉法院所在地相同或者相近行业上一年度职工的平均工资计算。
工期延长如何索赔
工期索赔怎么处理？ 1.工期索赔的处2113理原则(1)不同类型工程拖期5261的处理原则。工4102程拖期可以分为\"可原谅的拖1653期\"和\"不可原谅的拖期。可原谅的拖期是由于非承包商原因造成的工程拖期，不可原谅的拖期一般是承包商的原因而造成的工程拖期。这两类工程拖期的处理原则及结果均不同。(2)共同延误下的工期索赔的处理原则 在实际施工过程中，工期拖期很少是只由一方造成的，往往是两、三种原因同时发生(或相互作用)而形成的，故称为\"共同延误。在这种情况下，要具体分析哪一种情况延误是有效的，应依据以下原则：①首先判断造成拖期的哪一种原因是最先发生的，即确定\"初始延误\"者，它应对工程拖期负责。在初始延误发生作用期间，其他并发的延误者不承担拖期责任。②如果初始延误者是业主，则在业主造成的延误期内，承包商既可得到工期延长，又可得到经济补偿。③如果初始延误者是客观原因，则在客观因素发生影响的时间段内，承包商可以得到工期延长，但很难得到费用补偿。2.工期索赔的计算方法工期索赔一般采用分析法进行计算，主要依据合同规定的总工期计划、进度计划，以及双方共同认可的对工期修改文件、调整计划和受干扰后实际工程进度记录，如施工日记、工程进度表等。
造价工程师 考试 计算索赔费用时候 工期提前或者罚款的费用应不应该算进去
一道关于工期和索赔题 综合分析如下：由于甲方原因造成工期延误的天数：3d+2d=5d（应赔）由于乙方原因造成工期延误的天数：2d+1d+4d=7d（应罚）由于乙方的加快施工速度提前（减少）工期2d（应以奖励）故乙方实际能够索赔的工期天数=5d+2d-7d=0由于能够索赔的工期天数是0，故不产生工期奖罚乙方可以提出以下经济索赔：工日（甲方原因造成的窝工）10+15+30=55个直接费增加=4+1.2+0.3+0.6=6.1万元从本案例来看，乙方采取加快施工的技术组织措施从而使工期提前2天，这应该是奖励范畴，但是乙方也由于自身原因延误工期，故此应该奖罚抵消。
工期延误如何索赔 详细内容：甲方原因不能正常施工，造成工期一再推迟，3.8万平米，从2014年8月拖到现在才刚接收了2栋2.6万平米的房子，还有3栋到明年不知何时接收？也不让穿线。。
工期延长如何索赔？
