施工总承包单位在什么情况下可以提出工期索赔 1、不可抗力因素2、因业主、设计原因造成工期损失3、还要看合同对工期的具体约定
发生不可抗力时，费用索赔和工期索赔的范围是什么？
在什么情况下可以索赔工期 可以索赔工期的情形是发包人没有提供图纸，提供的图纸根本就不符合双方在合同当中的约定，发包方没有按合同约定提供施工现场或相应的材料证明的，没有按照合同的约定支付。
工期索赔和费用索赔的关系是什么？ 是相对不同主体来说的 承包商一般都是工期索赔，而业主则是费用索赔。两者都是合同在进行的一种附加条件。费用索赔是承包单位在由于外界干扰事件的影响使自身工程成本增加。
工期索赔要依据什么规定 在工程施工中，常常会发生一些未能预见的干扰事件使施工不能顺利进行，使用预定的施工计划受到干扰，造成工期延长。这样，对合同双方都会造成损失。承包人提出工期索赔的。
什么是工期索赔，工期索赔的关键环节是什么 【网友咨询】工期索赔的关键环节是什么？【律师解读】什么是工期索赔工期索赔指承包人向业主或者分包人向承包人要求延长工期；是由于非承包人责任的原因而导致施工进程延误，。
什么原因造成的工期延误，承包人可以提出工期顺延和费用索赔 工期2113延误是指工程建设的实际进5261度落后于计划进度。因承包人导4102致的工期延误，承包1653人应当支付工期延误的违约金或者赔偿损失；因发包人导致的工期延误，应当顺延工期，补偿承包人停工、窝工的损失。但是，不是所有工期延误的情况下，承包人都可以提出工期顺延和费用索赔。按照形成工期延误的原因，工期延误可分为以下六种情况：1、甲方原因；2、甲方风险；3、工期变更；4、自然风险；5、第三方风险；6乙方原因。其中前五种情况的工期延误承包人可以请求顺延工期，前三种情况承包人可以获得费用索赔，只有第一种情况，承包人可以获得利润索赔。计划进度和定额工期是工期延误的参照物。一、甲方原因指甲方违反合同约定或者法定义务造成的工期延误。包括：1、发包人逾期支付工程预付款、进度款。2、发包人拖延提供施工条件。拖延提供场地、图纸等。3、发包人逾期提供甲供材料。4、发包人未办理建设行政审批手续，导致建设行政主管部门勒令停工的。以上前三种情况，必须达到了导致承包人无法施工的程度。但是，如果承包人预期支付工程款，虽然达到了无法施工的程度，但是，承包人没有实施停工，而是垫资继续施工的，法院未必同意工期顺延。甲方违约，未。
施工总承包单位在什么情况下可以提出工期索赔 业主未能按胡同约定的内容和时间完成应该做的工作，业主方指令错误，业主未及时提供图纸，不可抗力，延期开工，地质条件变化。
什么情况下可以进行索赔工期？举例说明。 工期索赔需要看影响工期的事件是否是非承包人原因引起的，若是非承包人原因引起的，是可以索赔的前提条件，是否索赔成功，就需要是否超出了总时差，影响了工期，影响工期的。
工期索赔的内容是什么 华律网根据你的法律疑问精选多位律师优质答案。
