我和劳务公司签订的项目合同，工期结束约定支付半个月工资作为补偿。是否计入平均工资计算 我和劳务公司签订的项目合同，去某公司工作至项目结束，工期结束约定支付半个月工资作为补偿。入职为11月29日，当时明确询问过11月俩天工资是否计入平均工资计算，劳务公司。
详细描述（遇到的问题、发生经过、想要得到怎样的帮助）： 请问下。劳务公司，签订的劳动合同有工期规定，没做满工期扣工资合理吗？相关咨询 请问有没有签订劳务派遣协议？。
什么是工期索赔？
劳务合同的工期违约金约定 1、合同法第107条规定：当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。2、经济合同法第31条规定：当事。
一。建筑工程工期索赔规定在工程施工中，常常会发生一些不能预见的干扰事件使施工不能顺利进行，使预定的施工计划受到干扰，造成工期延长，这样，对合同双方都会造成损失。。
提供劳务的施工班组可以索赔工期延误费用吗，延误时间比合同工期多1年，但是合同没有约定超出合同工期后如何赔偿 可以按照实际损失要求赔偿，需要准备证据。
劳务和总包签合同时和实际施工图纸不符，施工中因总包原因耽误工期窝工、怎样索赔？ 因总包原因造成工程停工，应采取以下步骤：一是及时发送停工通知，发函确认停工事实，并且保存好对方签收或者我方送达的证据。这个步骤是要求窝工赔偿和索赔的基础，应该予以重视。二是做好基础性的索赔资料，工人驻场登记，机械设备租金的确认，材料影响等，这些基础性的东西都需要劳务企业做好，保存窝工的基本证据。三是搜集关于工程验收合格的资料，以证明已完工程已经验收合格；因为对于承包人来说，不论工程完工还是未完工，要想向发包人主张工程款，已完工程质量必须合格，如果自己没有保留，则应想办法向监理公司和发包人获取。四是如果停工时间过长（3个月是极限），应该在资料准备充足的前提下，及时与发包人解除合同，进行已完工程价款结算。五是如果发包人拒绝核算已完工程量，则施工企业应及时制作已完工程结算书，要求发包人予以签认，并要求发包人进行结算，如果发包人故意拖延结算，发包人要及时向法院提起诉讼，进行已完工程价款鉴定，申请工程价款优先受偿权，并要求赔偿损失和违约金。
工期延误如何索赔 详细内容：甲方原因不能正常施工，造成工期一再推迟，3.8万平米，从2014年8月拖到现在才刚接收了2栋2.6万平米的房子，还有3栋到明年不知何时接收？也不让穿线。。
建筑工程工期索赔
我与一个没有资质的项目承包商签订了大劳务合同，现在工期做到一大半，我已投了300多万元我该怎么办 我与一个没有资质的项目承包商签订了大劳务合同，现在工期做到一大半，我已投了300多万元，钱不给我，还把我劳务工架空，他又不清我的场，又不给我的钱，我该怎么办
