建设工程合同工期延误怎么办，可以顺延吗 1、工期延误的情形有哪些？《示范文本》通用条款规定了工期延误，需要索赔、签证的其中情形，合同双方也可以再进行其他约定。(1)发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工。
工程的关键线路发生了什么会引起工期延误？ (1)由于发包人原因，设计变更后新增一项工程于7月28日至8月7日施工(新增工程款为160万元)；另一分项工程的图纸延误导致承包人于8月27日至9月12日停工。。
问：非承包商原因造成的非关键工作延误超过总时差，业主一般给予工期顺延，也给予费用补偿，这句话对吗？ 非承包商2113原因造成的非关键工作延误超过总时差5261，超过总时差4102多少天就可以索赔多少天，影响到工期了1653，工期可以顺延。但是并未照成经济损失，也就不用给予费用补偿。所以这句话不对。比如变更导致竣工时间的延长、公共当局引起的延误、传染病导致的工程延误等只可索赔工期。
工期索赔的计算方法，工期索赔的计算主要有网络图分析和比例计算法两种。
什么原因造成的工期延误，承包人可以提出工期顺延和费用索赔 工期2113延误是指工程建设的实际进5261度落后于计划进度。因承包人导4102致的工期延误，承包1653人应当支付工期延误的违约金或者赔偿损失；因发包人导致的工期延误，应当顺延工期，补偿承包人停工、窝工的损失。但是，不是所有工期延误的情况下，承包人都可以提出工期顺延和费用索赔。按照形成工期延误的原因，工期延误可分为以下六种情况：1、甲方原因；2、甲方风险；3、工期变更；4、自然风险；5、第三方风险；6乙方原因。其中前五种情况的工期延误承包人可以请求顺延工期，前三种情况承包人可以获得费用索赔，只有第一种情况，承包人可以获得利润索赔。计划进度和定额工期是工期延误的参照物。一、甲方原因指甲方违反合同约定或者法定义务造成的工期延误。包括：1、发包人逾期支付工程预付款、进度款。2、发包人拖延提供施工条件。拖延提供场地、图纸等。3、发包人逾期提供甲供材料。4、发包人未办理建设行政审批手续，导致建设行政主管部门勒令停工的。以上前三种情况，必须达到了导致承包人无法施工的程度。但是，如果承包人预期支付工程款，虽然达到了无法施工的程度，但是，承包人没有实施停工，而是垫资继续施工的，法院未必同意工期顺延。甲方违约，未。
工期索赔问题，非关工作延误1天，该工作总时差为1，自由时差为零，请 非承包商原因造成的非关键工作延误超过总时差，超过总时差多少天就可以索赔多少天，影响到工期了，工期可以顺延。但是并未照成经济损失，也就不用给予费用补偿。。
关于工期索赔，下列说法正确的是 我认为应该选B，因为可索赔延误与不可索赔延误同时发生时，可索赔延误就将变成不可索赔延误，这是工程索赔的惯例之一.而单一延误未必是可索赔延误
一级建造师，非关键工作（工期、费用的索赔） 我觉得费用索赔不对，因为要看最迟开工时间，像第2种情况，完全可以推迟开工时间，但不超过其自由时差，费用就不需要索赔
