工期延误导致的损失赔偿问题 工期延误是指工程建设的实际进度落后于计划进度。因承包人导致的工期延误，承包人应当支付工期延误的违约金或者赔偿损失；因发包人导致的工期延误，应当顺延工期，补偿承包人停工、窝工的损失。但是，不是所有工期延误的情况下，承包人都可以提出工期顺延和费用索赔。按照形成工期延误的原因，工期延误可分为以下六种情况：1、甲方原因；2、甲方风险；3、工期变更；4、自然风险；5、第三方风险；6乙方原因。其中前五种情况的工期延误承包人可以请求顺延工期，前三种情况承包人可以获得费用索赔，只有第一种情况，承包人可以获得利润索赔。法律依据：《中华人民共和国合同法》第一百零七条：当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。《中华人民共和国合同法》第一百一十三条：当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。《中华人民共和国合同法》第二百八十三条：发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、。
工期延期与工期延误的区别、及索赔方式 一、区别：1、原因不同：工期延误是施工单位组织不力或因管理不善等原因造成的。而工期延期的原因可能是多方面的，可以通过向建设单位、监阀单位申请获得批准而增加工期的。2、是否合理：在不可抗力的影响下，工期延期在一定范围内，一般属于正常。工期延误属于违约行为。3、是否索赔：工期延期不进行索赔和赔偿，工期延误违约赔偿计算公式为：LD=0.15C/T。（LD为每个工作日的违约赔偿金，C为原始合同规定的总金额，T为原始合同规定的项目完工时间。二、责任方：工期延误：施工单位。工期延期：建设单位、监阀单位等。三、索赔方式：按照《建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013（09）》第九条 规定：1、如果承包人未按照合同约定施工，导致实际进度迟于计划进度的，发包人应要求承包人加快进度，实现合同工期。合同工程发生误期，承包人应赔偿发包人由此造成的损失，并按照合同约定向发包人支付误期赔偿费。即使承包人支付误期赔偿费，也不能免除承包人按照合同约定应承担的任何责任和应履行的任何义务。2、发承包双方应在合同中约定误期赔偿费，明确每日历天应赔额度。除合同另有约定外，误期赔偿费的最高限额为合同价款的5%。误期赔偿费列入竣工结算文件。
工期延误导致的损失赔偿问题 答复如下：1。由于B公司的原因导致了工期延误，B公司构成违约，应该按合同约定承担违约责任，如果合同未约定违约金，你公司可以请求B公司赔偿给你们公司造成的损失；2。由于B公司违约在先，你公司 拒绝 支付B公司的 1万多元的余款 的行为不构成违约；3。你公司可以起诉B公司要求承担赔偿损失的责任，也可以等B公司起诉你公司的时候提起反诉，如果你公司有足够证据证明因为B公司的工期延误给你公司造成了10万元的损失的话，法院会支持你公司的请求；4。如果你没有足够的证据证明自己的损失的话，是无法得到对方赔偿的，此时建议你公司同B公司协商解决。
什么原因造成的工期延误，承包人可以提出工期顺延和费用索赔
建筑工程停工索赔规定 在《建设工程施工合同(示范文本)》的对于工期的规定：工期是指发包人、承包人在协议书中约定，按总日历天数(包括法定节假日)计算的承包天数。建筑工程的工期长短以及是否。
