ZKX's LAB

工期延期与工期延误的区别、及索赔方式 交叉耽误工期不计工期索赔

2020-10-09知识11

什么原因造成的工期延误,承包人可以提出工期顺延和费用索赔 工期2113延误是指工程建设的实际进5261度落后于计划进度。因承包人导4102致的工期延误,承包1653人应当支付工期延误的违约金或者赔偿损失;因发包人导致的工期延误,应当顺延工期,补偿承包人停工、窝工的损失。但是,不是所有工期延误的情况下,承包人都可以提出工期顺延和费用索赔。按照形成工期延误的原因,工期延误可分为以下六种情况:1、甲方原因;2、甲方风险;3、工期变更;4、自然风险;5、第三方风险;6乙方原因。其中前五种情况的工期延误承包人可以请求顺延工期,前三种情况承包人可以获得费用索赔,只有第一种情况,承包人可以获得利润索赔。计划进度和定额工期是工期延误的参照物。一、甲方原因指甲方违反合同约定或者法定义务造成的工期延误。包括:1、发包人逾期支付工程预付款、进度款。2、发包人拖延提供施工条件。拖延提供场地、图纸等。3、发包人逾期提供甲供材料。4、发包人未办理建设行政审批手续,导致建设行政主管部门勒令停工的。以上前三种情况,必须达到了导致承包人无法施工的程度。但是,如果承包人预期支付工程款,虽然达到了无法施工的程度,但是,承包人没有实施停工,而是垫资继续施工的,法院未必同意工期顺延。甲方违约,未。

工期延期与工期延误的区别、及索赔方式 交叉耽误工期不计工期索赔

因天气原因而耽误了部分工期,施工方是否可以索赔

工期延期与工期延误的区别、及索赔方式 交叉耽误工期不计工期索赔

当发生不可抗拒因素时,我们是否可以提出工期索赔?原因是什么?不能以不可抗力为由索赔 要看是否真的属于不可抗力。按照合同来 要看合同的具体条款 合同法规定,无效合同。

工期延期与工期延误的区别、及索赔方式 交叉耽误工期不计工期索赔

工程延误工期索赔标准 工期索赔的概述工期索赔的概述是指在工程合同履行的过程之中,合同当事人一方也就是承包商没有能力或者是其自身原因造成工程没有按时交付,直接或者间接的造成业主的经济。

关于工期索赔,下列说法正确的是 我认为应该选B,因为可索赔延误与不可索赔延误同时发生时,可索赔延误就将变成不可索赔延误,这是工程索赔的惯例之一.而单一延误未必是可索赔延误

在施工过程中由于交叉施工引起的工期延误,是否可以找甲方索赔? 每个施工单位都有施工进度图,如果你们单位和桥梁施工单位都是受雇于你所说的甲方,那么就是要对比下看看是不是桥梁的工期与你们的工期重合导致误工,若是重合了说明你们公司在当时做施工进度的时候就没有考虑到桥梁的因素。所以不能索赔。如果桥梁施工与你们施工工期正好是顺延的关系,有桥梁施工没有跟上进度导致你们误工,你们可以找甲方索赔,甲方相应的调节后扣桥梁施工工程款

怎么理解发包人原因导致工程缺陷和损失,这个能不能索赔工期?为什么? 增加项目就是工程变更嘛,工程变更必然引起工期变化,变更的内容需要变更通知,作为合同补充文件;或者就变更内容重新拟定合同和工期。如果工程施工过程中遇到了地质条件变化、环境条件变化、自然因素重大变化,属于人力不可抗因素或者建设方原因引起的,那么工期也应当相应顺延,并引起施工方对建设方的索赔请求。如果是施工方自身原因引起的进度缓慢,延误工期,那么建设方一般不批准延期申请!如果建设方要变更内容,就如你所说是增加项目内容,那么你应该请建设方出具变更通知,并协商工期进度。格式嘛,你写的就挺好的。

在施工过程中由于交叉施工引起的工期延误,是否可以找甲方索赔? 每个施工单位都有施工进度图,如果你们单位和桥梁施工单位都是受雇于你所说的甲方,那么就是要对比下看看是不是桥梁的工期与你们的工期重合导致误工,若是重合了说明你们。

#合同管理#工程索赔#工期计算#施工合同

随机阅读

qrcode
访问手机版