对施工机械在现场的最小闲置时间问题如何计算 1.停工索赔，应该参照你们那2113里的建设工5261程造价依据进行赔偿，但必须有监理签4102过的停工，2.因发包人或1653工程师的行为或失误造成停工，给承包人造成损失和(或)导致工期延误的，发包人应赔偿承包人损失（即费用索赔），顺延延误的工期（即工期索赔）：费用索赔内容视不同的停工情况而定，一般可以包括期 人工费；设备费；材料费；保函手续费；贷款利息；保险费；利润；管理费几个方面人工费：包括增加工作内容的人工费、停工损失费和工作效率降低的损失费等累计。设备费：可采用机械台班费、机械折旧费、设备租赁费等几种形式。保函手续费：工程延期时，保函手续费相应增加。3.停工索赔要看是谁的原因造成的，是承包人自己造成的是不能索赔的，是业主原因造成的可以索赔，主要是人员、设备、场地租用等成本费本，但不能包含利润，以上人员、设备及实际停工的起讫时间必须要有监理工程师确认，要保留好相关的资料和图片供相关部门调查，停工索赔必须在规范规定的期限内提出，一般不得超过28天，否则无效。这个是工程造价里索赔的知识：1、首先，甲方是否有明确的文件，是否写明从什么时候起停工。2、如果停工时间较长的话，你的施工技术人员是得不到工资。
不可抗力发生的窝工费由谁承担 不可抗力导致的窝工费由施工单位自行承担，建设方只承担工期索赔。建设方原因导致的，由建设方承担窝工、用工及工期索赔。根据最新的合同示范文本：人员窝工费由发包方承担。
建筑企业可以索赔哪些疫情增加费用？ 这个需要根据工程情况以及合同约定来确定，一般情况下，可以索赔人工费，防疫措施费，机械材料租赁费等。人工费比如按政府规定外地到项目所在地的员工及公司管理人员隔离期间的费用；防疫措施费比如购买口罩、消毒液，餐厨防护等费用；施工机械，脚手架等周转材料租赁费。另外很重要的一点就是工期的索赔，比如延迟开工的时间，部分复工对工作效率影响的工期等，仅供参考！
如何计算因窝工造成的损失 1）人工索赔：停工损失费和工作效率降低的损失费按窝工费计算，窝工费的标准双方应在合同中约定；2）因窝工引起的设备费索赔：当施工机械属于施工企业自有时，按照机械折旧费计算索赔费用。当施工机械是施工企业从外部租赁时，索赔费用的标准按照设备租赁费计算；3）工期索赔：如果延误的工作为关键工作，则总延误的时间为批准顺延的工期；如果延误的工作为非关键工作，当该工作由于延误超过时差限制而成为关键工作时，可以批准延误时间与时差的差值；若该工作延误后仍为非关键工作，则不存在工期索赔问题。具体要看承包合同的约定
“建筑工程施工索赔计算规定”？ 索赔费用的构成 人工费：增加工作内容的人工费应按照计日工费计算，而停工损失费和工作效率降低的损失费按窝工费计算，窝工费的标准双方应在合同中约定；设备费：工作内容增加引起的设备费索赔时，设备费的标准按照机械台班费计 算。因窝工引起的设备费索赔，当施工机械属于施工企业自有时，按照机械折旧费计算索赔费用。当施工机械是施工企业从外部租赁时，索赔费用的标准按照设备租赁费计 算；材料费，保函手续费，迟延付款利息，保险费，这三项都是由于工程延期时增加的费用管理费：分为现场，管理费和公司管理费两部分。如果延误的工作为关键工作，则总延误的时间为批准顺延的工期；如果延误的工作为非关键工作，当该工作由于延误超过时差限制而成为关键工作时，可以批准延误时间与时差的差值；若该工作延误后，仍为非关键工作，则不存在工期索赔问题。
建筑工地做完工，甲方不给乙方结帐，乙方就没有钱给包工头结帐，包工头就发不了工资，该怎么办？ 昨天对这个问题已经讲得很清楚了，今天在这里再重复一下，请大家记住。一是，这根本就不是甲方和乙方的问题，说明确一点这是基层政府问题，国家明确规定，工程项目在开工前，甲方必须向政府缴纳农民工工资保证金，不然是不可以开工的，有绝大部分基层政府已经按照这个精神执行的很好，但也有的执行起来打了折扣，或者就根本没有落实，所以造成上述现象的发生。二是，充分发挥劳动监察大队的作用，严格执法，现在很多地方存在这方面问题，劳动监察大队与乙方″穿了一条裤子\"，所以，造成问题很多。三是，启动法院的力量，严格履行法律手续，措施一定要强硬，办法要灵活，叫农民工早日拿上工资是根本。四是，造成这种问题的出现，是有关部分没有经常检查和执法造就的，所以，我们要在以后的工作中，发现问题就做出强有力的解决，千万不要把无托成有，把小托成大，以后一定要注意。总之，基层政府要负主要责任，不要推诿，顺利把事情解决为好。
工程索赔有哪些分类 工程索赔与控制律师解答：一、工程索赔与控制(一)工程索赔的概念索赔是在工程承包合同履行中，当事人一方由于另一方未履行合同所规定的义务而遭受损失时，向另一方提出赔偿。
背景资料某院校基建管理处，于2002年10月份，将校建一住宅项目的招标文件委托一家咨询公司编制。在 正确答案：【答案要点】1．承包商就事件一提出的索赔不能成立。根据合同文件中招标文件和合同专用条款的有关约定，本工程属于固定综合单价包干合同，所有因素的调整将不予。
一级建造师问题：不可抗力引起的人员窝工费和机械窝工费，建设单位该承担吗 不可抗力事件：1、工程本身的损害，因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担。2、发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用。3、承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担。4、停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担。5、工程所需清理、修复费用，由发包人承担。6、延误的工期相应顺延。可以索赔的有：清理费用10万，工程延期10天人员机械的窝工都属于承包人停工损失可参考14版教材 建设工程经济P259页案例，对不可抗力事情有详细的分析
