如果甲方原因造成工期延误,可以索赔哪些内容模板 结合主体身份、法律关系、合同内容、合同效力和履行情况综合考虑。介绍不足以让律师直接回答你所谓的索赔范围。
甲方要求乙方赔偿延误工期损失,最高赔偿额度是多少 法律对此没有明确规定。延误工期损失首先按照合同约定计算。没有合同或者合同中没有延误工期损失计算方式,甲方需要就延误给其造成的损失承担举证责任。
工程索赔案例分析 案例一:工程施工合同的变更采用口头形式是不妥当的,应当采用书面形式,如一方事后不承认则很可能对另一方不利,即使诉诸法律也因无证据而不会予以支持;本案中暂停施工和验收质量引起的延期事实双方均予承认,但对口头约定有出入。因甲方原因的暂停施工,甲方认为乙方同意不顺延工期不合乎常理又无证据支持,因此应当顺延工期一个月并补偿乙方因暂停施工产生的经济损失;乙方验收质量问题以抢工期为理由,依法、依合同均不予支持,应当承担延期两个月的违约责任并赔偿甲方由此造成的经济损失。此所谓,桥归桥路归路,什么都得有证据支持才予以支持。案例二:1、本案为业主提供地质勘察报告与实际不符造成,属于业主过错事件,可以据此提出工期索赔和费用索赔。2、这个问题没看懂,时间与内容是什么逻辑关系呀,呵呵。具体一点说,本案包括因地质报告不符引起的工期提前(注:可能迫使承包商施工计划方案被打乱,导致施工人员、施工机械、施工材料无法及时跟进,或者跟进后导致费用增加)、因地质报告引起的工期延误(注:工期延误导致出工期延长外,增加人工费及其涨价、机械费及其涨价、管理费、周转材料费、材料涨价费、履约担保费、保险费、现场经费、劳保费。
法院判决乙方赔偿甲方延误工期费用60万,但是乙方无偿还能力怎么办? 通过你的叙述,出现这样的情况,如果是真的乙方确确实实没有偿还能力,那你就只能等着他有偿还能力以后才能得到赔偿,否则法院也是没有办法的。如果乙方永远没有偿还能力,那这个赔偿也是永远不能实现的,并且乙方也不会受到法律的额外处罚的。当然了,你也可以自己私下想办法调查下乙方的真实情况,看看到底乙方有没有隐瞒财产,例如不动产以及其他的如何财产。祝你成功。
如果甲方原因造成工期延误,可以索赔哪些内容 索赔内容:停工机械台班租赁费。劳工工资,现场管理人员费用,场地租赁费。由于甲方误工造成的其他经济损失。工程延误是由于承包人自身的原因造成,监理工程师必须严格控制工期延误。对工期延误常用的制约方式有:停止付款;追究工期延误的误期损失赔偿;终止对承包方的雇佣,并追究承包人给业主造成的经济损失赔偿。索赔就是受到损失的一方当事人向违约的一方当事人提出损害赔偿的要求,相对而言,违约的一方受理另一方的索赔要求,即称为理赔。索赔和理赔是一个问题的两个方面,在受害方是索赔,在违约方是理赔。罚金条款:当一方未履行合同义务时,应向对方支付约定金额的罚金,以补偿对方的损失。
甲方原因造成工期延误乙方该如何索赔? 甲乙双方协商,不能达成一致的找最近的仲裁机构,流程是这样。
工程索赔案例分析请问每项事件工期索赔各是多少天 华律网根据你的法律疑问精选多位律师优质答案。