ZKX's LAB

工程索赔的问题 关于承包方工期索赔

2020-10-06知识3

一。建筑工程工期索赔规定在工程施工中,常常会发生一些不能预见的干扰事件使施工不能顺利进行,使预定的施工计划受到干扰,造成工期延长,这样,对合同双方都会造成损失。。

工程索赔的问题 关于承包方工期索赔

什么原因造成的工期延误,承包人可以提出工期顺延和费用索赔 这些原因通常都会在合同中做出明确的约定,原则上,是因一些不可控因素造成工期延误的,即责任不在承包人一方的原因,是可以提出工期顺延的,比如自然气候影响到生产安全,必要的原材料的市场供应出现广泛的,不可预见的短缺,以及非承包方原因,合同约定的相关必要生产条件迟迟未能达到开工标准等等。而因甲方(发包方)单方责任,造成承包人因工期延误产生经济损失的,承包人可以提出索赔要求。

工程索赔的问题 关于承包方工期索赔

什么原因造成的工期延误,承包人可以提出工期顺延和费用索赔 工期2113延误是指工程建设的实际进5261度落后于计划进度。因承包人导4102致的工期延误,承包1653人应当支付工期延误的违约金或者赔偿损失;因发包人导致的工期延误,应当顺延工期,补偿承包人停工、窝工的损失。但是,不是所有工期延误的情况下,承包人都可以提出工期顺延和费用索赔。按照形成工期延误的原因,工期延误可分为以下六种情况:1、甲方原因;2、甲方风险;3、工期变更;4、自然风险;5、第三方风险;6乙方原因。其中前五种情况的工期延误承包人可以请求顺延工期,前三种情况承包人可以获得费用索赔,只有第一种情况,承包人可以获得利润索赔。计划进度和定额工期是工期延误的参照物。一、甲方原因指甲方违反合同约定或者法定义务造成的工期延误。包括:1、发包人逾期支付工程预付款、进度款。2、发包人拖延提供施工条件。拖延提供场地、图纸等。3、发包人逾期提供甲供材料。4、发包人未办理建设行政审批手续,导致建设行政主管部门勒令停工的。以上前三种情况,必须达到了导致承包人无法施工的程度。但是,如果承包人预期支付工程款,虽然达到了无法施工的程度,但是,承包人没有实施停工,而是垫资继续施工的,法院未必同意工期顺延。甲方违约,未。

工程索赔的问题 关于承包方工期索赔

建设工程索赔,承包方通常向业主提出( )的补偿要求。 正确答案:A 解析:建设工程索赔通常是指在工程合同履行过程中,合同当事人一方因对方不履行或未能正确履行合同或者由于其他非自身因素而受到经济损失或权利损害,通过一定。

什么原因造成的工期延误,承包人可以提出工期顺延和费用索赔 这些原因通常都会在合同中做出明确的约定,原则上,是因一些不可控因素造成工期延误的,即责任不在承包人一方的原因,是可以提出工期顺延的,比如自然气候影响到生产安全,。

合同中明确因发包方原因引起工期延误承包方不得向发包方索赔。但合同工期4个月 可以起诉要求其承担违约责任

发包人 和承包方都存在违约行为 索赔工期 怎么赔付? 共1 0302102014 LV.5 2018-05-24 关注 先上结论:承包方可以索赔的最大工期是10天,但是仅仅是在影响总工期的前提下你才可以索赔工期,如果没有影响总工期,则不可以。

工期延误索赔报告书怎么写?

#法律#工程索赔

随机阅读

qrcode
访问手机版