造价公司结算后甲乙双方签字后，机械误工费还能在和早方提吗 这个是不能再提了。1、由于双方已经签字，代表结算完成。2、造成这个是由于自己的结算部门的大意造成的，所以和对方无关。3、所以只能重新提出书面材料和对方沟通解决。
土建误工费签证单原则是什么？
工程误工费的赔偿问题？ 假设真如你说误工费手续齐全，新项目经理耍赖皮不认账，其实很简单的，你百可以申请到当地度劳动仲裁部门，以工人人工费的问题提出索要费用，由劳动监察大队出面就专可以解决，劳动监察部门会直接找项目经理，如果项目经理继续不买账，他们会找业主直接代付工程款，这是用官方解决的办法，合理合法属！
工程施工误工费包括哪些？ 1、误工费包括：工资、资金、津贴、课酬等。2、误工费包含全日制工作收入和兼职工作收入。3、须以“实际减少”的收入赔偿依据差额赔偿原则。
工程施工误工费 工程中的误工费，应包括人工的窝工和机械台班的闲置，1、人员的窝工应按照窝工人数*窝工工资*窝工天数期中窝工工资一般高于闲置人员的生活费用，而低于其日工资标准，一般。
工程签证单的一般范文格式？ 工程签证单的一般范文格式：二、工程签证单的简单介绍：工程签证按承发包合同约定，一般由承发包双方代表就施工过程中涉及合同价款之外的责任事件所作的签认证明。通俗的解释工程签证是指在施工合同履行过程中，承发包双方根据合同的约定，就合同价款之外的费用补偿、工期顺延以及因各种原因造成的损失赔偿达成的补充协议。三、分类：1、现场经济签证包括：零星用工。施工现场发生的与主体工程施工无关的用工，如定额费用以外的搬运拆除用工等。零星工程临时设施增补项目。隐蔽工程签证。窝工、非施工单位原因停工造成的人员、机械经济损失。如停水、停电，业主材料不足或不及时，设计图纸修改等。议价材料价格认价单。结算资料汇编规定允许计取议价材差的材料，需要在施工前确定材料价格。其它需要签证的费用。2工期签证包括停水、停电签证；非施工单位原因停工造成的工期拖延。扩展材料：签证七原则1、准确计算原则：如工程量签证要尽可能做到详细、准确计算工程量，凡是可明确计算工程量套综合单价（或定额单价）的内容，一般只能签工程量而不能签人工工日和机械台班数量。2、实事求是原则：如无法套用综合单价（或定额单价）计算工程量的内容，可只签所。
误工证明签证 你好，误工证明和签证是两回事。误工证明应该归结于工程合同这一类，签证是需要去国外的时候使用的。另外，有关于误工证明的书写，我给你罗列了下来，希望对你有所帮助。1、首先，误工是由哪方引起的，如是甲方引起，写现场确认单或签证单；2、把误工期间每天的机械、人工等形成书面材料报监理方、甲方确认；（最好每天一份）3、像机械台班可按定额计算；人工注明按实际市场价注明（因为按定额人工费一定是亏的）4、书面材料完整后一并进入决算。
农民工工地停工误工费是否要赔偿？ 工地停工也是需要对农民工的误工费进行赔偿的，但具体的还要看农民工本身有没有和公司签订相应的合同，一般因用人单位的原因导致停工，使劳动者不能够得到正常的工资的话，。
收方单与签证单的问题
