建设方资金困难，不能按期支付工程进度款，工程工期延误索赔函怎么写？
什么原因造成的工期延误，承包人可以提出工期顺延和费用索赔
工期索赔的依据有哪些？
发包方拖欠施工方工程进度款怎么办？ 《中华人民共和国合同法》第二百八十六条规定，发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。因此，甲方没有按时支付进度款乙方，乙方应及时向甲方发出要求付款的通知，甲方收到乙方通知后仍不按要求付款，可与乙方协商签订延期付款协议，经乙方同意后延期支付。协议应明确延期支付的时间和从付款申请生效后按同期银行贷款利率计算应付款的利息。扩展资料：工程合同是有履行顺序的，《中华人民共和国合同法》的二百六十九条规定，建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。因此，承包人应先履行施工义务，发包人应后履行付款义务。但是在形象进度款方面，当承包人完成了一个阶段形象进度，发包人应当支付相应形象阶段的进度款。如果发包人未支付的是进度款，则承包人就享有抗辩权，可以不履行继续施工的义务。《建设施工合同示范文本》第二十六条第四款约定，发包人不按合同约定支付工程进度款，双方又未达成延期付款协议的，承包。
怎样应对工程工期的反索赔 案情简介：2002年5月，某建筑公司与某开发商签订了《建设工程施工合同》(99文本，以下简称合同)，承揽某住宅小区一期、二期工程施工，双方约定竣工日期为2003年7月。。
工程进度款催要怎么写，写工程进度款联系单或是催款函 如图，可以参考这么写，然后根据实际情况可以再做调整；
要求施工单位加快工程进度，确保合同工期的通知怎么写 据施工合同工期要求，人员调配，抓紧材料落实，贵司现目前 施工进度 无法满足合同工期的要求，请尽快合理安排工序，确保在合同工期内完成，在确保安全生产及质量要求的情况。
2018年最新工程工期索赔联系函范本是什么样子的 你好，你所要的格式为：致 XXXXXXXXXXX 份有限公司的函 XXXXXXXXXXXXXX 股份有限公司：根据工期和施工总进度计划安排，XX#楼楼地面垫层施工为每天 确保至少一层，我方在。
