ZKX's LAB

索赔按工期延误的划分 工期延误索赔计算方法是什么?

2020-08-13知识15

什么原因造成的工期延误,承包人可以提出工期顺延和费用索赔 在以下情况下,承包人可以提出工期顺延和费用索赔 承包人提出的任何索赔理由都要依靠有利的索赔证据zd加以证明。索赔证据的要求是:(1)真实。索赔的证据必须是合同履行过程中确实发生的,能够证明客观情况的证据。不能是虚构的、伪造的。(2)全面。承包人提供的索赔证据必须能够内反映索赔事件的全貌,能够支持工程索赔的整体诉求。(3)及时。索赔证据必须按照合同约定的程序提出。详见工程索赔程序。(4)有效。包括索赔证据的形式方面和内容方面。比如,涉及工程款的签证,要求书面形式,不能是口头形式。索赔报告的内容容能够说明发包人同意补偿费用的具体金额或者顺延工期的具体天数,并有发包人授权的人员同意的签字。(手机\"现金贷\",随时满足您的消费需求!【网友咨询】工期延误索赔怎样计算,延误索赔的依据是什么?【律师解答】工期延误索赔的计算方法:1)总费用法:较简单,基本思路:按现行计价规定计算索赔值,另外也可按。什么原因造成的工期延误,承包人可以提出工期顺延和费用索赔 工期延误是指工程建设的实际进度落后于计划进度。因承包人导致的工期延误,承包人应当支付工期延误的违约金或者赔偿损失;因发包人导致的工期延误,应当顺延工期,补偿承包人停工、窝工的损失。但是,不是所有工期延误的情况下,承包人都可以提出工期顺延和费用索赔。按照形成工期延误的原因,工期延误可分为以下六种情况:1、甲方原因;2、甲方风险;3、工期变更;4、自然风险;5、第三方风险;6乙方原因。其中前五种情况的工期延误承包人可以请求顺延工期,前三种情况承包人可以获得费用索赔,只有第一种情况,承包人可以获得利润索赔。计划进度和定额工期是工期延误的参照物。一、甲方原因指甲方违反合同约定或者法定义务造成的工期延误。包括:1、发包人逾期支付工程预付款、进度款。2、发包人拖延提供施工条件。拖延提供场地、图纸等。3、发包人逾期提供甲供材料。4、发包人未办理建设行政审批手续,导致建设行政主管部门勒令停工的。以上前三种情况,必须达到了导致承包人无法施工的程度。但是,如果承包人预期支付工程款,虽然达到了无法施工的程度,但是,承包人没有实施停工,而是垫资继续施工的,法院未必同意工期顺延。甲方违约,未造成全面停工的,要。工期延误索赔怎么计算 1、按照定额计价的工程索赔费用计算合同或者找遍文件约定的索赔内容计算。2、按照工程量的清单计价工程项目工程索赔费用计算计价,依据参照工程拦标价。。工期索赔案例,工期延误,如何划分责任~急~急~急~求亲们回答详细点啦~ 之前是金海的责任,材料没有运抵现场,是金海的责任,所以造成施工方的延误,他们无权解除合同,因其材料不到,所以我们才会停工,返工的原因是材料不到,是造成返工2个月。什么原因造成的工期延误,承包人可以提出工期顺延和费用索赔 这些原因通常都会在合同中做出明确的约定,原则上,是因一些不可控因素造成工期延误的,即责任不在承包人一方的原因,是可以提出工期顺延的,比如自然气候影响到生产安全,。工程延误工期索赔标准 工期索赔的概述工期索赔的概述是指在工程合同履行的过程之中,合同当事人一方也就是承包商没有能力或者是其自身原因造成工程没有按时交付,直接或者间接的造成业主的经济。

#法律#工期计算#工程索赔

随机阅读

qrcode
访问手机版