2017年最新建设工程施工合同（填写范本） 通用建筑施工合同填写范本

建设工程施工合同范本(完整填写版) 最低0.27元开通文库会员，查看完整内容>；原发布者：蒋婷婷（GF-2013-0201）建设工程施工合同住房和城乡建设部国家工商行政管理总局发包人（全称）：承包e68a84e799bee5baa6e79fa5e9819331333433633335人（全称）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：1.工程名称： 。2.工程地点：。3.工程立项批准文号：。4.资金来源： 。5.工程内容：本项目施工图及工程量清单所示的全部内容。群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）6.工程承包范围：施工图、招投标文件、招标答疑等所示的全部工程内容。计划开工日期：年月日。计划竣工日期：年月日。工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。工程质量符合：《工程施工质量验收规范》标准。施工安全文明标准化：达到国家现行安全文明施工标准。1.签约合同价为：人民币（大写）(￥元)；其中：（1）安全文明施工费：人民币（大写）(￥元)；（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）(￥元)；（3）专业。建筑装饰工程施工合同(乙种本)范本怎么填写 华律网根据你的法律疑问精选多位律师优质答案。建设工程合同工程名称和施工地点怎么填写 根据施工许可证来填写。建设工程施工合同是承包人进行工e79fa5e98193e59b9ee7ad9431333431366361程建设施工，发包人支付价款的合同，是建设工程的主要合同，同时也是工程建设质量控制、进度控制、投资控制的主要依据。施工合同的当事人是发包方和承包方，双方是平等的民事主体。在工程施工合同协商阶段中，只要双方对于中标价不调整，有可能会对工程报价或预算书中的不平衡报价或预算错误的内容进行调整。其次，在签订工程施工合同时，洽商和变更并不在以上排序的范围中，正是由于其是对工程施工合同内容的修改，根据《合同法》进行调整即可，无需再以上的排序中进行排列。扩展资料在签订工程施工合同范本时，应注意以下事项：1、工程施工合同的发包方可以是具备法人资格的国家机关、事业单位、国营企业、集体企业、私营企业、经济联合体和社会团体，也可以是依法登记的个人合伙、个体经营户或个人，即一切以协议、法院判决或其它合法完备手续取得甲方的资格，承认全部合同文件，能够而且愿意履行合同规定义务的单位和人员。上列单位的名称和个人的姓名，应准确地写在工程施工合同的发包方位置内，不得简称。与发包方合并的单位、兼并发包方的单位、购买发包方工程。建设工程施工合同中的工程内容、承包范围如何填写 工程内容指反映工程状况的一些指标内容。主要包括工程的建设规模、结构特征等。对于房屋建筑工程，应填写建筑面积、结构类型、层数等；对于道路、隧道、桥梁、机场、堤坝等。

#合同形式#建设工程施工合同#建筑#施工合同#合同管理