正确认识工程项目管理索赔 1、建设工程项目中,工程索赔一般是由于非己方原因导致工程产生局部或部分工程停工、误工、返工、材料浪费、设计变更、质量下降、质量事故、安全事故、政策变化、违规等。我公司承包的工程停工了,建设工程停工索赔如何进行 华律网根据你的法律疑问精选多位律师优质答案。政策性停工可以进行索赔吗 温馨提醒:如果以上问题和您遇到的情况不相符,可以在线免费发布新咨询!律师回答(1个) 最佳答案 要求单位发放生活补助费 本回答由提问者采纳为最佳答案 。政策原因导致工厂停工3个月后复工,无法按时完成订单,客户索赔,这个要如何解决要如何解决?华律网根据你的法律疑问精选多位律师优质答案。什么原因造成的工期延误,承包人可以提出工期顺延和费用索赔 工期延误是指工程建设的实际进度落后于计划进度。因承包人导致的工期延误,承包人应当支付工期延误的违约金或者赔偿损失;因发包人导致的工期延误,应当顺延工期,补偿承包人停工、窝工的损失。但是,不是所有工期延误的情况下,承包人都可以提出工期顺延和费用索赔。按照形成工期延误的原因,工期延误可分为以下六种情况:1、甲方原因;2、甲方风险;3、工期变更;4、自然风险;5、第三方风险;6乙方原因。其中前五种情况的工期延误承包人可以请求顺延工期,前三种情况承包人可以获得费用索赔,只有第一种情况,承包人可以获得利润索赔。计划进度和定额工期是工期延误的参照物。一、甲方原因指甲方违反合同约定或者法定义务造成的工期延误。包括:1、发包人逾期支付工程预付款、进度款。2、发包人拖延提供施工条件。拖延提供场地、图纸等。3、发包人逾期提供甲供材料。4、发包人未办理建设行政审批手续,导致建设行政主管部门勒令停工的。以上前三种情况,必须达到了导致承包人无法施工的程度。但是,如果承包人预期支付工程款,虽然达到了无法施工的程度,但是,承包人没有实施停工,而是垫资继续施工的,法院未必同意工期顺延。甲方违约,未造成全面停工的,要。由于政府政令停工可以索赔工期吗?例如北京的APEC会议期间北京200公里内的工程全部停工,可以索赔工期吗? 这个真的不行。在合同中这个属于不可抗力,你可以要求甲方延展相对应的停工工期+复工工期,如果甲方不同意并对你进行处罚,你可以到人民法院起诉,要求按照不可抗力处理。高考期间政府部门要求停工,停工期间的费用和工期损失承办方可以索赔吗 提示:法律咨询具有特殊性,律师回复仅供参考,如需更多帮助,请咨询律师。我也要问 1、停工阶段,双方之间还有劳动关系,所以算工龄;2、在停工留薪期内,原工资福利待遇。政策性停工可以索赔吗. 当前在线律师:,咨询律师免费,3~15分钟获得解答!紧急咨询 手机找法网 网站导航 法律咨询 提交咨询 问题库 咨询 问答音频 问答视频。
随机阅读
- 数学物理方程谷超豪第三版答案第三章答案 求数学物理方程课后答案谷超豪第三版的,网上搜的只有第一章答案,有没有全书答案的
- 想知道: 呼伦贝尔市 内蒙古免渡河镇东二道街 在哪 免渡河是市还是镇
- 黄阁派出所班子 广州金茂弯金茂西四街所属派出所是黄阁派出所吗?
- tt是不是应该在这里键个交易平台呢? 买卖武器的游戏
- 秦的发源地在哪? 毛家坪遗址先秦文化
- 美的电饭煲的这个盖子怎么拆 美的电饭煲怎么拆盖子
- 沥青含量燃烧炉试验操作规程 沥青实验室里面的设备有哪些?
- elizabeth olsen 红杏出墙 《达芬奇密码》里面讲的历史、宗教是真的吗?
- dnf怎么得工会贡献度 地下城公会贡献度查询
- 永乐皇帝是谁,是朱栎吗? 长兴 永乐门
- 北京938全程多少钱 廊坊歌厅永乐汇歌厅价格
- 哪些演员演谁都像自己? 我要当八路军演员表小
- 什么是客服人员?客服人员具体做些什么事?客服人员应该怎么处理与客户之间,与公司之间的关系? 销售与售后服务部门矛盾及处理
- 四川科伦氯化钠注射液批文 奥硝唑氯化钠注射液四川科伦零售价
- 汽水的气压 为什么打开汽水瓶盖,压强会减小????压强不是一直和大气压相等吗??????????
- 基因 x隐性连锁智力障碍 基因检测X连锁15型
- 有皮皮跑得快怎样装辅助 皮皮跑得快钻石购买
- 山东大学文艺学考研的书目,推荐看的书 文艺学研究生必读书目
- 2-氟 5-硝基吡啶 关于5-氟-2-硝基吡啶的合成的中、英文文献资料,英文最好能有中文翻译
- 莫名其妙 莫名其妙网