建筑工程项目管理案例分析:关于土石方工期延误索赔 1、索赔能成立。因为工期延误是由于发包方提供的地质情况有误造成的。2、索赔内容有两个方面,一是要求延长工期,而是要求承担由此额外增加的费用(如雨季施工增加费)。施工单位工期索赔报告应该怎么写? 施工单位工期索赔报告怎么写?目前没有统一模板和标准,包括水利工程、市政工程、土石方工程,交通工程等,但每个专业都有一点自己的特点,工期索赔报告,你主要写明、说明白一下的内容就可以了,剩下的是怎么排版、设计更好看,更容易让人理解。一【主要内容】1、工程概况:建设背景、工程规模、作用、地点等;2、计划工期:包括合同计划工期(投标文件和合同中有)、监理审批开工报告中的计划工期、施工方案、资源配置情况等3、实际工期:实际施工工期、实际资源投入情况、实际施工方案等4、方案对比:计划 工期和实际工期的各类对比,工期对比、方案对比、方法对比、条件对比、设计对比、资源投入对比等。找出影响工期的因素。5、分析责任。6、寻找合同支撑依据:比如说那个合同条款规定,什么情况下可以索赔工期等。7、各种附件:进度计划、修正进度计划、实际进度计划、各种网络图,设计通知、会议纪要、签证、审批单、施工日志、天气记录、往来函件等。二【一个水利工程工期索赔案例】三 可以参考以上的目录内容,详细编写工期索赔报告巨子令工程任务众包网今日头条号将陆续推出:《停工令后水利、土石方等建筑工程的停窝工费用索赔计算分析》原创系列文章,将从。工期索赔案例,工期延误,如何划分责任~急~急~急 1992年4月8日,金海旅游与卓越装饰签订施工合同,合同约定:工期300天,开工日期暂定为1992年5月1日1993年2月7日,工程正式开工,施工中,金海旅游因未能按时将意大利石材。合同索赔中如何进行工期和费用索赔计算 试读结束,如需阅读或下载,请点击购买>;原发布者:维普网合同索赔中 如何进行工期和费用索赔计算一案例背景应的工期和费用补偿。上述流沙和风化岩层,如果元,25为83美元 加来3的利润8%6美元,为NKDWS是一个日处理十五万吨水的水处理厂项目.由世业主不在地质勘探资料中予以标 2399美元 明,在短短的投标期间,个有经 一()理风化岩层的费用2处界银行贷款。合同金额为20万美元,0工验的承包商是自无法预见到的。由于“遇到了业主的勘测资料并未指明的流沙和风化岩层”,人工费:885美元 材料费:8美元 293施工机械费:47美元 18小计:6136美元期为2个月,同条件以FDI 9合IC第四版为蓝本。II 合同要求在河岸边修知建一 按照FDC合同,该风险不应由个泵站,承包商在进行泵站的基 施工单位承担,施工单位可以向加1%的现场管理费5954美元,41美元 为20费用、利润。础开挖时,遇到了业主的勘测资 业主索赔工期、料并未指明的流沙和风化岩层,道为处理这些流沙和风化岩层,相为此,承包商向业主提出了加5%的总部管理费211美索赔要求,要求业主索赔相应针对本案例上述各事件,施工单位是否可以提出工期索赔的要求?并分别说明理由 正确答案:事件一:施工单位不可提出工期索赔要求,因为该工作不影响总工期。事件二:施工单位可提出工期索赔要求,因为该工作在关键线路上,影响总工期,且属建设单位责任。工程索赔案例分析请问每项事件工期索赔各是多少天 华律网根据你的法律疑问精选多位律师优质答案。工程索赔案例分析 案例一:工程施工合同的变更采用口头形式是不妥当的,应当采用书面形式,如一方事后不承认则很可能对另一方不利,即使诉诸法律也因无证据而不会予以支持;本案中暂停施工和验收质量引起的延期事实双方均予承认,但对口头约定有出入。因甲方原因的暂停施工,甲方认为乙方同意不顺延工期不合乎常理又无证据支持,因此应当顺延工期一个月并补偿乙方因暂停施工产生的经济损失;乙方验收质量问题以抢工期为理由,依法、依合同均不予支持,应当承担延期两个月的违约责任并赔偿甲方由此造成的经济损失。此所谓,桥归桥路归路,什么都得有证据支持才予以支持。案例二:1、本案为业主提供地质勘察报告与实际不符造成,属于业主过错事件,可以据此提出工期索赔和费用索赔。2、这个问题没看懂,时间与内容是什么逻辑关系呀,呵呵。具体一点说,本案包括因地质报告不符引起的工期提前(注:可能迫使承包商施工计划方案被打乱,导致施工人员、施工机械、施工材料无法及时跟进,或者跟进后导致费用增加)、因地质报告引起的工期延误(注:工期延误导致出工期延长外,增加人工费及其涨价、机械费及其涨价、管理费、周转材料费、材料涨价费、履约担保费、保险费、现场经费、劳保费。工期索赔的计算方法,工期索赔的计算主要有网络图分析和比例计算法两种。工期拖延和加速施工的费用索赔案例 FIDIC条款在中国行不通,如果你是国外的企业那就大不相同了!这里提到的交通干扰好像不在赔偿范围内,因为在投标过程中你没有考虑到是你自己的原因。每一次的因业主所造成的工期延误,你要有一些依据的如联系单或报告等,每次报送的材料要有签收和回复的才叫依据。《l.根据合同条件和实际调查结果,同意工期适当的延长,批准累计延期128天;2.业主不承担合同价以外的任何附加开支。这里体现不出工期顺延的责任在谁。如果你有足够的证明材料你可在施工验收后到法院提起诉讼。在工程未验收前你要与业主协调和收集证明材料,也有必要聘请专业律师提前做好准备。但是前提必须完工验收后才能诉讼噢变更增加的工程量都属合同外工程要以你投标分项工程的单价计算的,如果清单上没有的分项,要以议标的形式来谈。建筑工程项目管理案例分析:关于土石方工期延误索赔 某工程土石方中,承包商在合同标明有松软石的地方没有遇到松软石,因此工期提前了一个月,但是在合同中另一未标明有坚硬。
随机阅读
- 幸运骰子都有哪些?求大神指教? 201911月幸运骰子
- 陕西航空职业技术院和西飞工学院哪个好些 试飞院工学院官网
- 三氯蔗糖丙酮 糖精的化学式和简介
- 什么叫百分等级常模
- 氟化盐制造属于什么行业? 氟化钾的运用
- 常州有哪常州有名画家 常州派画家有哪些
- 好无聊啊。。不知道做什么好。。~!~! 无聊啊 不知道干什么好了
- 比劫有制婚姻 求高手分析,这个八字比劫过旺,日主也旺,坐下正官有没有用,事业和婚姻都怎么样?
- 水毛子猫 有没有谁知道一种生活在水里象猫一样动物叫什么?我们家乡叫水察又有点象狐狸我家为内陆,无海
- 斯芬克斯猫沐浴露哪个牌子好用? 司芬克斯猫用什么沐浴露
- 问一下我是十级伤残工资6000一个月能有多少陪多少 四会燃气热电冷联产项目
- 东京迪士尼海洋馆和游乐场有什么区别吗 必须两个都去? 东京迪斯尼海洋公园快速票
- 泡沫之夏首播 泡沫之夏电视剧到底什么时候首播
- 汉中高铁和汉中火车站在一块呢 谁知道西成高铁汉中有几个站,分别在哪?
- 赛汗塔拉温泉地址 五一时从呼和浩特到二连浩特旅游,怎么设计线路能边自驾游边玩好
- 如何评价明孝宗朱佑樘? 汉中宗营镇前景
- 合同谈判时应该注意哪些事项 重大合同谈判法律支持
- 手机拿了一次又一次 同居一个多月了,她的手机从不让我看。有一次拿到手机随便说了句我看看,她立马就现出惊恐的表情。
- 茂名高凉中路 从茂名学院到茂名福岭小区高凉中路22号 , 怎么走,坐几路车可以到达?请帮忙
- 钢筋最小锚固长度是多少?