什么原因造成的工期延误，承包人可以提出工期顺延和费用索赔 承包人赶工可以索赔工期吗

采取赶工措施后，施工进度追上施工进度计划，索赔工期合理吗 采取赶工措施后，施工进度追上施工进度计划，索赔工期不合理1 监理机构应在合同工程开工前依据施工合同约定的工期总目标、阶段性目标和发包人的控制性总进度计划，制定施工进度计划的编制要求并书面通知承包人。2 施工总进度计划审查3分阶段、分项目施工进度计划控制4 施工进度的检查1）施工进度计划组织施工，资源的投入是否满足施工需要。2）监理机构应跟踪检查施工进度，分析实际施工进度与施工进度计划的偏差，重点分析关键路线的进展情况和进度延误的影响因素，并采取相应的监理措施。5 施工进度计划的调整1）监理机构在检查中发现实际施工进度与施工进度计划发生了实质性偏离时，应指示承包人分析进度偏差原因、修订施工进度计划报监理机构审批。2）当变更影响施工进度时，监理机构应指示承包人编制变更后的施工进度计划，并按施工合同约定处理变更引起的工期调整事宜。3）施工进度计划的调整涉及总工期目标、阶段目标改变，或者资金使用有较大的变化时，监理机构应提出审查意见报发包人批准。6 施工进度延误管理1）由于承包人的原因造成施工进度延误，可能致使工程不能按合同工期完工的，监理机构应指示承包人编制并报审赶工措施报告。2）由于发包人的。什么原因造成的工期延误，承包人可以提出工期顺延和费用索赔 在以下情况下，承包人可以提出工期顺延和费用索赔 承包人提出的任何索赔理由都要依靠有利的索赔证据zd加以证明。索赔证据的要求是：（1）真实。索赔的证据必须是合同履行过程中确实发生的，能够证明客观情况的证据。不能是虚构的、伪造的。（2）全面。承包人提供的索赔证据必须能够内反映索赔事件的全貌，能够支持工程索赔的整体诉求。（3）及时。索赔证据必须按照合同约定的程序提出。详见工程索赔程序。（4）有效。包括索赔证据的形式方面和内容方面。比如，涉及工程款的签证，要求书面形式，不能是口头形式。索赔报告的内容容能够说明发包人同意补偿费用的具体金额或者顺延工期的具体天数，并有发包人授权的人员同意的签字。（手机\"现金贷\"，随时满足您的消费需求！什么原因造成的工期延误，承包人可以提出工期顺延和费用索赔 工期延误是指工程建设的实际进度落后于计划进度。因承包人导致的工期延误，承包人应当支付工期延误的违约金或者赔偿损失；因发包人导致的工期延误，应当顺延工期，补偿承包人停工、窝工的损失。但是，不是所有工期延误的情况下，承包人都可以提出工期顺延和费用索赔。按照形成工期延误的原因，工期延误可分为以下六种情况：1、甲方原因；2、甲方风险；3、工期变更；4、自然风险；5、第三方风险；6乙方原因。其中前五种情况的工期延误承包人可以请求顺延工期，前三种情况承包人可以获得费用索赔，只有第一种情况，承包人可以获得利润索赔。计划进度和定额工期是工期延误的参照物。一、甲方原因指甲方违反合同约定或者法定义务造成的工期延误。包括：1、发包人逾期支付工程预付款、进度款。2、发包人拖延提供施工条件。拖延提供场地、图纸等。3、发包人逾期提供甲供材料。4、发包人未办理建设行政审批手续，导致建设行政主管部门勒令停工的。以上前三种情况，必须达到了导致承包人无法施工的程度。但是，如果承包人预期支付工程款，虽然达到了无法施工的程度，但是，承包人没有实施停工，而是垫资继续施工的，法院未必同意工期顺延。甲方违约，未造成全面停工的，要。因发包人造成工期拖延的，承包人能要求赔偿吗 发包人导致工期拖延的，承包人可以索赔。当发包人与承包人签订建筑工程合同后，任何一方都应该严格遵守合同约定，积极履行合同，要是一方违约的，另一方都可以要求对方赔偿。针对监理单位的赶工指令，施工单位可提出多少费用索赔 在工程施工过程中，一旦发生因发包人原因造成的赶工，在业主或监理发出赶工指令后，承包人应该依据合同相关条款，就该指令发出7日内向监理工程师提交工程项目索赔意向书，并上报发生的费用，包括人工费、机械费、材料费及其他直接用于赶工项目的相关费用。并且每隔7日向监理工程师办公室提交继续发生的费用，监理工程师或业主未予回复的，按照合同约定一般视为默认。根据经验总结，索赔工程中需要准备的资料如下：索赔依据：1、查看合同通用条款与专用条款，找出与赶工相关条款，作为索赔的依据。2、查看工程项目有关变更索赔文件相关约定。3、查看施工组织设计有关工期的安排，计算因业主原因造成延误工期的天数，对工期进行优化，计算自由时差，或确定需要延长的工期。如工期优化后仍在合理工期内将不能提起索赔。优化工期包括赶工项目处于关键线路需要进行赶工，或因为时间延误造成一般线路变为关键线路从而导致赶工。资料准备：1、在业主、监理发出赶工指令后，根据索赔依据项监理工程师提交索赔意向书及索赔申请（包括费用索赔和工期索赔），或根据业主有关变更索赔文件程序提出索赔意向书及申请。1、收集业主、监理有关赶工的指令、文件，如口头指令时，。水利工程，由于征地未开工，总工期不变，承包人可以要求索赔吗？索赔内容可以有哪些，例如机械进场了。理由 可以，索赔内容为人员窝工费、机械设备窝工费、及管理费用。另外还要考虑由于总工期不变，后期施工要采取赶工措施，需要索赔赶工措施费，当然，在开工是要报一个赶工措施的相应的施工技术方案。什么原因造成的工期延误，承包人可以提出工期顺延和费用索赔 这些原因通常都会在合同中做出明确的约定，原则上，是因一些不可控因素造成工期延误的，即责任不在承包人一方的原因，是可以提出工期顺延的，比如自然气候影响到生产安全，。什么情况下承包商可提出工程索赔？ 责任在于业主时可以索赔工期，费用，利润不可预见因素引起的可以索赔工期和费用不可抗力引起的可以索赔工期3.1 合同文件引起的索赔合同文件包括的范围很宽，最主要的是合同条件、技术规范说明等。一般来说，图纸和规范方面发生的问题要少些，但也会出现彼此不一致或补充与原图纸不一致，以及对技术规范的不同解释等问题，在索赔案例中，关于合同条件、工程量和价格表方面出现的问题较多。有关合同条件的索赔内容常见于如下2个方面：(1)合同文件的组成问题引起索赔。合同是在投标后通过双方协商修改最后确定的，如果修改时已将投标前后承包商与业主或招标委员会的来往函件澄清后写入合同补遗文件并签字，就应当说明合同正式签字以前的各种来往文件均不再有效。如果忽略了这个声明，当信件内容与合同内容发生矛盾时，就容易引起双方争执而导致索赔。再如，双方签字的合同协议书中表明业主已经接受了承包商的投标书中某处附有说明的条件，这些说明就可能被视为索赔的依据。(2)合同缺陷。合同缺陷表现为合同文件不严谨甚至矛盾，以及合同中的遗漏或错误。这不仅包括商务条款中的缺陷，也包括技术规范和图纸中的缺陷。3.2 因意外风险和不可预见因素引起的索赔合同。请问现场停水停电累计超过8小时除了可以索赔工期，可以索赔窝工费么？ 可以2113的。原《建设工程施工合同（5261示范文本）》（GF-1999-0201）第410213条规定：13工期延误13．1因以下1653原因造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延：（1）发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件；（2）发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行；（3）工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；（4）设计变更和工程量增加；（5）一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；（6）不可抗力；（7）专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。扩展资料索赔费用的组成与建筑安装工程造价的组成类似，一般包括以下几个方面：（一）人工费指列入概算定额的直接从事建筑安装工程施工的生产工人和附属辅助生产单位的工人开支的各项费用。在索赔费用中还包括增加工作内容的人工费、停工损失费和工作效率降低的等损失费的累计，其中增加工作内容的人工费应按照计日工费计算，而停工损失费和工作效率降低的损失费按窝工费计算，窝工费的标准双方应在合同中设定。（二）设备费可采用机械台班费、机械折旧费、设备租赁费等几种形式。当工作内容增加引起的设备费索赔时，设备费。由于承包人原因造成工期拖期，业主向承包人提出工程拖期索赔时应考虑的因素有 （)A．赶工导致 正确答案：CDE业主在确定误期损害赔偿费的费率时，一般要考虑以下因素：①业主盈利损失；②由于工程拖期而引起的贷款利息增加；③工程拖期带来的附加监理费；④由于工程拖。

#法律#工程索赔#施工进度计划#工期计算#合同管理