ZKX's LAB

工期索赔考虑前后事件影响吗 什么原因造成的工期延误,承包人可以提出工期顺延和费用索赔

2020-08-11知识28

发生不可抗力时,费用索赔和工期索赔的范围是什么? 1、费用索赔 通常情况下因不可抗力发生损失时,现场已完工程、已到场材料的损坏有发包方负责,施工方自有或租赁使用的机械、材料等损失由施工方负责,不可抗力发生后现场。什么原因造成的工期延误,承包人可以提出工期顺延和费用索赔 工期延误是指工程建设的实际进度落后于计划进度。因承包人导致的工期延误,承包人应当支付工期延误的违约金或者赔偿损失;因发包人导致的工期延误,应当顺延工期,补偿承包人停工、窝工的损失。但是,不是所有工期延误的情况下,承包人都可以提出工期顺延和费用索赔。按照形成工期延误的原因,工期延误可分为以下六种情况:1、甲方原因;2、甲方风险;3、工期变更;4、自然风险;5、第三方风险;6乙方原因。其中前五种情况的工期延误承包人可以请求顺延工期,前三种情况承包人可以获得费用索赔,只有第一种情况,承包人可以获得利润索赔。计划进度和定额工期是工期延误的参照物。一、甲方原因指甲方违反合同约定或者法定义务造成的工期延误。包括:1、发包人逾期支付工程预付款、进度款。2、发包人拖延提供施工条件。拖延提供场地、图纸等。3、发包人逾期提供甲供材料。4、发包人未办理建设行政审批手续,导致建设行政主管部门勒令停工的。以上前三种情况,必须达到了导致承包人无法施工的程度。但是,如果承包人预期支付工程款,虽然达到了无法施工的程度,但是,承包人没有实施停工,而是垫资继续施工的,法院未必同意工期顺延。甲方违约,未造成全面停工的,要。双代号网络图在发生索赔事件后.对于索赔不成立的工期,需要考虑到最终工期的计算上吗? 你的问题有歧义,考虑是指什么,你想把合同工期延长那就别考虑了,但是你要考虑到原来的进度计划受多大的影响,对计划工期影响多大,要采取什么补救措施,如何把耽误的工期补回来

#自然灾害#不可抗力因素#工程索赔#工期计算#法律

随机阅读

qrcode
访问手机版