13版施工合同通用条款

施工合同中，专用条款和通用条款的内容分别是什么？ 通用条款是所有相同版本的建设工程施工合同共有的内容。专用条款是签订合同的双方针对合同项下的那个工程或者项目所作的有针对性的、不同于通用条款或者将通用条款予以细化的特别约定。发包方与承包方结合具体工程，经协商一致，可对通用条款进行补充或修改，在专用条款内约定。合同履行中是否执行通用条款要根据专用条款的约定。如果专用条款没有对通用条款的某一条款作出修改，则执行通用条款，否则按修改后的专用条款执行。在工程招标中，通用条款是作为招标文件的一部分提供给投标人。无论是否执行通用条款，通用条款都应作为合同的一个组成部分予以保留，不应只把协议书和专用条款作为全部合同内容。1、施工合同范本(GF-1999-0201)的名词定义指出：通用条款是根据法e799bee5baa6e997aee7ad94e58685e5aeb931333337613838律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款;专用条款是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。各类范本中的通用条款是根据《合同法》、《建筑法》等法律、行政法规制定的，同时，也考虑了建设工程施工中的惯例以及施工合同在签订... 建设工程施工合同通用条款有哪些 对于建设工程施工合同的内容，根据《合同法》第275条的规定，主要包括以下条款：1工程范围，主要包括工程名称及地点，建筑物的栋数、结构、层数、面积等;... 施工合同专用条款和通用条款 是的。在工程招标中，通用条款是作为招标文件的一部分提供给投标人。无论是否执行通用条款，通用条款都应作为合同的一个组成部分予以保留，不应只把协议书和专用条款作为... 请问现在实行的2013版《建设工程施工合同（示范文本）》中的通用条款具有法律效应吗？施工方或者建设 简单的说，不是必然无效，但是通常会被认定为无效。具体分析如下：通用条款是根据法律法规的规定制定的，无论如何修改通用条款内容，只要合同约定违反法律法规的效力性强制规定，该条款就无效。一般，通用条款不允许修改，但是实践中还是经常对其进行修改，但是修改要在补充条款中进行（也有在专用条款中进行，但是不怎么规范）。题主说的情况，如果是在通用条款部分直接修改，发生争议建设单位一般不会认可，法院也很难支持，因为第一违反了相关规定，第二违反了工程行业的惯例（在补充条款中修改通用条款）。此外，通常合同会约定补充条款效力高于专用条款，专用条款高于通用条款，如果施工方修改的内容补充或专用条款有约定，那么优先适用补充或专用条款的约定，实际效果和无效也没啥区别。 施工合同中,通用条款与专用条款不一致时怎么处理 根据规定合同文件应能相互解来释，互为说明。除专用条款另有约定外，组成合同的文件及优先解释顺序如下自： (1)施工合百同协议书；(2)中标通知书；(3)投标书及其附件；(4)施工合同专用条款；(5)施工合同通用条款；(6)标准、规范及有关度技术文件；(7)图纸；(8)工程量清单；(9)工程报价或预算书。合同履行中，发包人与承知包人有关工程的洽商、变更书等书面协议或文件视为合同的组成部分。道通用条款与专用条款不一致时，按专用条款处理。 作为推荐使用的施工合同范本由( )三部分组成。A．协议书、合同条款、通用条款 B． 参考答案：D 建设工程施工合同示范文本GF-2013-0201)协议书、通用条款、专用条款 最低0.27元开通文库会员，查看完整内容>原发布者:jinlin753 建设工程施2113工合同（示范文本GF-2013-0201）第一部5261分合同协4102议书第一部分合同协议书发包人（全称1653）：承包人（全称）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：。2.工程地点：。3.工程立项批准文号：。4.资金来源：。5.工程内容：。群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。6.工程承包范围：。二、合同工期计划开工日期：年 月 日。计划竣工日期：年 月 日。工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。三、质量标准工程质量符合标准。四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：人民币（大写）(￥元)；其中：（1）安全文明施工费：人民币（大写）(￥元)；（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）(￥元)；（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）(￥元)；（4）暂列金额：人民币（大写）(￥元)。2.合同价格形式：。五、项目经理承包人项目经理：。六、... 施工合同中，专用条款和通用条款的内容分别是什么？ 通用条款是所有相同版本的建设工程施工合同共有的内容，专用条款是签订合同的双方针对合同项下的那个工程或者项目所作的有针对性的、不同于通用条款或者将通用条款予以细化... 您一下中标时签订的合同有三部分：协议书、通用条款、专用条款按哪个执行？ 您好！请问您一下中标时签订的合同有三部分：协议书、通用条款、专用条款；在专用条款中明确合同文件解释顺序为：1.补充协议，2协议书3、中标通知书4专用条款5通用条款6...

#施工合同#合同条款#法律