ZKX's LAB

施工方哪些工期可以索赔 因设计院改图原因,延误工期1个多月,施工方索赔怎么写

2020-07-27知识13

甲方耽误工期施工方如何要求索赔案列 《中华人民共和国合同法》第二百八十四条规定:“因发包人的原因致使工程停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用”。案例如下:原告赵某某,男。被告中铁二十三局集团有限公司。法定代表人王某某,该公司董事长。第三人天津金河置业有限公司。法定代表人许某某,经理。案由:建设工程施工合同纠纷原告诉称,2004年12月20日,被告承包了金河公司发包的“天津市鑫马工业园标准厂房”工程。后被告与原告联系,将此工程的A座、D2座交给原告施工,被告将该工程施工的全部技术资料交与原告,原告按照技术要求及时组织人员、安排设备进行施工,并且作为施工方直接接收了监理人员的监督检查。2005年5月27日,原告将被告交给的A座、D2座正负零以下基础工程施工完毕,并且经有关部门验收合格。原告曾多次找到被告要求订立合同和支付工程款,但是被告以未招投标、未签备案合同为由始终未予办理。2007年2月2日,经该工程所在地大港开发区管委会组织协调,被告同意发包方金河公司将部分工人工资直接支付给原告。在施工过程中,该项工程因非原告的原因经常等待开工,因此,原告。施工单位工期索赔:1、不可抗力因素2、因业主、设计原因造成工期损失3、还要看合同对工期的具体约定对施工项目工期索赔的探讨【摘要】施工进度管理中,索赔是一项不可避免的工作,工期索赔又因其特殊微妙的意义使得做好这项工作就更需要技巧。本文以消防特勤站工程的工期索赔为例,提出了几点看法。【关键词】工期索赔 施工进度计划 索赔意向书 索赔报告建筑工程项目由于建设周期长、涉及的经济关系和法律关系复杂、受自然条件和客观因素的影响大,导致工程的实际施工情况与招标投标时的工程情况相比往往会有一些变化,这或多或少都会对项目施工工期有所影响。因而会涉及到工期索赔工作。一、工期索赔的必要性与概念随着建筑市场的发展,施工项目管理已成为施工企业经营管理体制的核心,项目索赔工作是反映项目管理水平的一个重要方面,索赔工作的好坏直接影响到工程经济效益。这里仅论述施工项目的工期索赔。工期索赔是指承包人在合同实施过程中,由于非承包人责任的原因而导致施工进程延误,要求批准顺延合同工期的索赔。它形式是对权利的要求,以避免在原定合同竣工日不能完工时,被发包人追究拖期违约责任。一旦获得批准合同工期顺延后,承包人不仅免除了。关于减少施工方工期索赔方面,监理有何措施 要想减少施工工期索赔,作为一名监理人员应该树立正确的索赔观念,认识到索赔的提出与处理,应以合同文件、相关法规为依据,原始记录为基础,本着诚信的工作态度,及时、合理、有效地处理好施工承包单位的索赔。若施工承包单位的索赔申请报告提供的材料失误、失实、遗漏,施工承包单位只能获取其经认证和审核的有效部分的索赔。监理不同于承建商的直接生产活动,也不同于建设单位的直接投资活动,它不向建设单位承包工程,不参与承包单位的利益分成,它获得的是技术服务性的报酬。工程建设监理的服务客体是建设单位的工程项目,服务对象是建设单位。这种服务性的活动是严格按照委托监理合同和其他有关工程建设合同来实施,是受法律约束和保护的。由于甲方施工证件的原因等造成的工期延误,造价成本的增加,施工方怎么索赔? 不知道你说的什么证件会造成工期延误。是施工许可证?糊涂提问就糊涂答吧:正常情况下,由于甲方原因造成工期延误,可以索赔工期和费用。其费用就是你因延期增加的材料成本和窝工人工费、机械停滞台班费。知道 提问 搜一搜 。举报反馈 战队 由于甲方原因造成工期延误,施工方应该如何索赔和防止被索赔?要做哪些前期准备和资料?写回答 有奖励 。

#合同管理#法律#工程索赔#施工合同

随机阅读

qrcode
访问手机版