索赔和工期顺延

因业主自身原因将施工工期顺延17个月，施工单位怎么索赔？ 工程索赔是指承包商在合同实施过程中，对非自身原因造成的工程延期、费用增加而要求业主给予补偿损失的一种权利要求，要索赔成功并不容易。根据实际经验，概括来讲索赔应做到“有理”、\"有据\"、\"有度\"、\"按时\"四个方面。“有理”就是要以招标文件、合同条款及相关的法律法规为依据；工期延误的责任到底该谁承担要分析清楚？有据“时要做到相关的证据要详实、可靠、完整；比如提供施工图迟后造成工期延误就要有相关收发文的原始记录；“有度”就是要有详细的计算过程，比如延期17个月是如何计算来的？被影响的工作是否为关键工作？“及时”就是要及时发出相关的索赔报告、严格按程序执行。如果没按规定程序报告，施工单位也要承担责任。长达17个月的延误如果平时没有阶段性的索赔意向、索赔报告，集中索赔很难成功。除了索赔17个月工期外，你方尚可以根据合同索赔经济损失，比如误工损失等。索赔手段主要有：谈判、调解、仲裁或诉讼等，需要根据实际情况采取。工期延期与工期延误的区别、及索赔方式 一、区别： 1、原因不同： 工期延误是施工单位组织不力或因管理不善等原因造成的。而工期延期的原因可能是多方面的，可以通过向建设单位、监阀单位申请获得批准而增加工期什么原因造成的工期延误，承包人可以提出工期顺延和费用索赔？ 这些原因通常都会在合同中做出明确的约定，原则上，是因一些不可控因素造成工期延误的，即责任不在承包人一方的原因，是可以提出工期顺延的，比如自然气候影响到生产安全，必要的原材料的市场供应出现广泛的，不可预见的短缺，以及非承包方原因，合同约定的相关必要生产条件迟迟未能达到开工标准等等。而因甲方（发包方）单方责任，造成承包人因工期延误产生经济损失的，承包人可以提出索赔要求。监理工程师对认可的工期顺延和经济索赔金如何处理，为什么 您好，很高兴为您回答。关于认可的工期顺延和经济索赔处理因经济补偿金额超过监理工程师5000元的批准权限，以及工期顺延天数超过了监理工程师5天的批准权限，故监理工程师审核签证经济索赔金额及工期顺延证书均应报业主审查批准。希望回答能够帮助到您，谢谢发包人原因导致试运行失败，我理解应该顺延工期，为什么是不能顺延工期？ 承包人是为发包人提供有偿服务的，一般情况下是按照发包人提供的条件（设计、材料、范围、工期等）和施工规范进行施工的。谁也不是神仙，发包方也可能犯一些错误，由此导致一些质量问题出现，并且承包方对此错误不具备识别能力和承担连带责任，但最终都会对这些缺陷进行修补甚至返工，承包方需要为此付出人工、材料等方面的支出，是可以进行索赔的内容。至于能不能索赔工期，要看这种修复工程量对整个工期的直接影响大小，小一些的，承包商可以消化，并见得每一项修改都要延长工期（工期有一定的严肃性）；但位于关键路径上的作业，且返工范围较大，无法通过优化作业进行弥补的，是可以通过与发包人的谈判，获得必要的工期延长。所以在标准施工合同中没有将此项内容列入可以索赔工期的范围。什么原因造成的工期延误，承包人可以提出工期顺延和费用索赔 共1个回答 工期延误是指工程建设的实际进度落后于计划进度。因承包人导致的工期延误，承包人应当支付工期延误的违约金或者赔偿损失；因发包人导致的工期延误，应当顺延工期什么原因造成的工期延误，承包人可以提出工期顺延和费用索赔 主要依据你们的承包合同中是如何约定的，如果有约定按照相关约定处理，否则提出工期顺延或者费用索赔没有依据。什么原因造成的工期延误，承包人可以提出工期顺延和费用索赔 在以下情况下，承包人可以提出工期顺延和费用索赔 承包人提出的任何索赔理由都要依靠有利的索赔证据zd加以证明。索赔证据的要求是：（1）真实。索赔的证据必须是合同履行过程中确实发生的，能够证明客观情况的证据。不能是虚构的、伪造的。（2）全面。承包人提供的索赔证据必须能够内反映索赔事件的全貌，能够支持工程索赔的整体诉求。（3）及时。索赔证据必须按照合同约定的程序提出。详见工程索赔程序。（4）有效。包括索赔证据的形式方面和内容方面。比如，涉及工程款的签证，要求书面形式，不能是口头形式。索赔报告的内容容能够说明发包人同意补偿费用的具体金额或者顺延工期的具体天数，并有发包人授权的人员同意的签字。（手机百度\"百度现金贷\"，随时满足您的消费需求！如甲方同意顺延工期，是否还需支付索赔费用？ 第三种做法是合适的，但具体操作要和甲方协商解决，索赔数额双方都能接受，避免闹得太僵，影响甲乙双方的合作关系。2．监理工程师对认可的工期顺延和经济索赔金如何处理为什么 参考答案：1．成立的内容：H工作停工3天成立；I工作停工1天成立。2．工期顺延、经济索赔确定认可：(1)工期顺延：由于非施工单位原因造成的工期延误，应给予补偿。

#监理工程师#工程索赔#法律#工期计算