施工单位就特大暴雨事件提出的索赔能否成立? 能成立。因特大暴雨事件引发的山洪暴发,应按不可抗力处理由此引起的索赔问题。已损坏的现场临时道路、管网和其他l临时设施等经济损失应由建设单位承担,工期顺延。下雨耽误的工期可以向开发商提出索赔么? 首先看你们的建设工2113程合同里是否有相应5261条款,即在自然原因,比如4102天气和突发性事件1653的条件下,建设工期如何确定,产生停工,窝工的后果怎么处理。一般情况下,天气原因造成的停工是在合同条款里预先存在的。工期索赔谈不上,因为建设单位并没有过错。要看下多大,毛毛雨肯定不行的,大雨是不可以的,暴雨也不可以,季节性暴雨更不可以,百年一遇特大暴雨就可以了。用专业语言就是:达到不可抗力级别就可以。或者“属于一个有经验的承包商不能合理预见的”大雨也可以,比如有记载以来夏季雨期最多下了10天,今年下了89天,这个是神都预测不了的,所以这个可以。在不可抗力的影响下,工期延期在一定范围内,一般属于正常。工期延误属于违约行为。扩展资料:索赔方式:按照《建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013(09)》第九条 规定:1、如果承包人未按照合同约定施工,导致实际进度迟于计划进度的,发包人应要求承包人加快进度,实现合同工期。合同工程发生误期,承包人应赔偿发包人由此造成的损失,并按照合同约定向发包人支付误期赔偿费。即使承包人支付误期赔偿费,也不能免除承包人按照合同约定应承担的任何责任和应履行的任何义务。2、发。因下雨、停水、停电3--5天,施工方是否可向业主索赔工期和窝工费?? 如不是特大暴雨或罕见大2113雨,不应索赔工期,因这是5261一个有经验的承4102包商应能预知到的;1653停水、停电如不是承包商造成的原因,一周内超过8小时,就可索赔工期;关于窝工费:如是自然灾害、不可抵抗力造成,甲方不承担窝工费;如是发包人原因造成承包人窝工,可索赔窝工费。因季节性大雨造成停工5天,施工单位可以向建设单位提出工期索赔吗?请高手指点,谢谢 首先看2113你们的建设工程合同里是否有相应条款5261,即在自然原因,比如天4102气和突发性事件的条件下,1653建设工期如何确定,产生停工,窝工的后果怎么处理。一般情况下,天气原因造成的停工是在合同条款里预先存在的。工期索赔谈不上,因为建设单位并没有过错。特大暴雨引起的经济损失和工期拖延,可以向业主索赔吗。暴雨,除非是那种本地区几十年一遇的那种,才可以索赔。非己方因素造成的窝工,必须是不可抗力,你一般的暴雨是形成。工程中因为不可抗力造成的损失由谁来承担? 工程中因为不可抗力造成的损失由谁来承担需要看具体情况。根据《2013年建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013中: 9.11.1 因不可抗力事件导致的费用,发、承包双方应按。
随机阅读
- 嵊县五十一都在哪里 毛家山花
- 资生堂的惠润和水之密语哪个更干涩?~~~~~~~~~~ 惠润和水之密语 区别
- 闻官军收河南河北的写作背景是什么结束 《闻官军收河南河北》的写作背景
- 上海市浦东新区有哪些好学校盘点一下? 张江还是建平西校
- 我的世界:如果MC要加入一种生物,你希望是哪一种 我的世界想要加入的生物
- 中国工商银行上海市分行地址 中国工商银行上海分行的英文怎么写
- 18号安微省宁国市宣城天气如何 安徽宁国地区三日天气情况
- 足踝扭伤因采用那种紧急措施 足踝扭伤应采取哪种急救措施
- 如何有效的发挥基层党支部的战斗堡垒作用 发挥党小组的战斗堡垒作用
- 日本 防空火箭
- 大豆的密度比真实值偏
- 守望先锋 dva运动会 守望先锋DVA都有哪些弱点 玩耍时一定要注意
- 杏树的主要虫害有哪些,怎样防治? 黑缘角胸叶甲
- 立案后多久通知被告 民和县松树乡派出所长电话
- 日本“失去的十年”是怎么回事? 日本大萧条下孩子就业问题
- 光子能转换为一个正电子和一个负电子.电子有质量,为什么光子静止质量为0? 正电子和负电子转化为光子
- 八纵八横连接的原因 八纵八横高铁网最长一横全线要通啦!这给人们带来了什么好处?
- 有人知道巴黎东方语言文化学院吗 承德东方双语言文化学校
- 活动效果评估标准 培训效果评估的方法选择有哪些
- 怎么制作美人鱼娃娃 美人鱼视频芭比娃娃动画片