甲方说拖延了工期说一天按5千算你给我钱我就给你们尾款 这事叫我们怎么办 甲方工期拖延一年怎么索赔

提问者：wl6835*时间：2017-11-11 17：33：05 地点：兰州 已帮助：85 人 您好，想咨询一下，因为甲方资金不到位造成工期拖延，现在甲方把所有责任推在乙方，事情怎么处理 。建筑工程甲方造成的拖延工期这些赔偿要怎么写 1、图纸没有按时提供， 2、进度款没 由于：1、图纸没有按时提供，2、进度款没有按时拨款，造成施工方操作工人待工多少工日，按合同约定工价计算；管理人员工资多少工日，按合同约定工价计算；机械空置多少台班，按多少元/台班计算。其他损失。甲方说拖延了工期说一天按5千算你给我钱我就给你们尾款 这事叫我们怎么办 您好，需要按照合同约定履行！你好，我本人是小班组投资十几万，一甲方拖延工期，导致我方工人无法工作。故要不干，但甲方按量算，我方就亏十几万还无法给员工 你好，是可以起诉来维权的，请问当时是否签订了<；a href=\"http：//china.findlaw.cn/ask/baike/zt_10466.html\" target=\"_blank\">；合同<；/。甲方耽误工期施工方如何要求索赔案列 《中华人民共和国合同法》第二百八十四条规定：“因发包人的原因致使工程停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用”。案例如下：原告赵某某，男。被告中铁二十三局集团有限公司。法定代表人王某某，该公司董事长。第三人天津金河置业有限公司。法定代表人许某某，经理。案由：建设工程施工合同纠纷原告诉称，2004年12月20日，被告承包了金河公司发包的“天津市鑫马工业园标准厂房”工程。后被告与原告联系，将此工程的A座、D2座交给原告施工，被告将该工程施工的全部技术资料交与原告，原告按照技术要求及时组织人员、安排设备进行施工，并且作为施工方直接接收了监理人员的监督检查。2005年5月27日，原告将被告交给的A座、D2座正负零以下基础工程施工完毕，并且经有关部门验收合格。原告曾多次找到被告要求订立合同和支付工程款，但是被告以未招投标、未签备案合同为由始终未予办理。2007年2月2日，经该工程所在地大港开发区管委会组织协调，被告同意发包方金河公司将部分工人工资直接支付给原告。在施工过程中，该项工程因非原告的原因经常等待开工，因此，原告。承包了一个小工程，现在甲方无故拖延工期，拖延期间，我方聘请的项目经理工资 可以委托律师帮助代理维权甲方原因拖延工期有哪些索赔？ 甲方引起工程延期的原因有：（1）甲方不能按专用条款的约定提供开工条件的。（2）甲方不能按约定日期支付工程款预付款、进度款，致使工程不能正常进行的。（3）甲方工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行的。（4）甲方设计师的设计变更和工程量增加的。（5）一周内甲方的原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时的。（6）专用条款中约定或者甲方工程师同意工期顺延的其他情况。甲方一般是出资方或投资方，也就是经营的主体，处于主导地位，以出资方作为市场的主体或称主导市场为甲方市场。如：某一供电公司与某企业签定供用电合同，某企业为甲方，供电公司为乙方；再比如，装修公司与住户签合同，投资方住户为甲方，施工方装修公司为乙方。甲方拖延处理工程索赔如何应对？ 索赔3要素规定时间内提出索赔造成实际损失不是承建单位的责任造成的如果3个要素都满足了注意保存证据在万不得已的情况下诉诸法律

#法律#工期计算