事件4中施工单位提出的工期和费用索赔是否成立为什么 参考答案:解析:(1)工期索赔成立。理由:不可抗力导致工期延误可给予延期。(2)费用索赔成立。理由:不可抗力导致施工现场用于工程的材料损坏所造成的损失由建设单位承担。什么原因造成的工期延误,承包人可以提出工期顺延和费用索赔 共1 工期延误是指工程建设的实际进度落后于计划进度。因承包人导致的工期延误,承包人应当支付工期延误的违约金或者赔偿损失;因发包人导致的工期延误,应当顺延工期。施工单位工期索赔:1、不可抗力因素2、因业主、设计原因造成工期损失3、还要看合同对工期的具体约定对施工项目工期索赔的探讨【摘要】施工进度管理中,索赔是一项不可避免的工作,工期索赔又因其特殊微妙的意义使得做好这项工作就更需要技巧。本文以消防特勤站工程的工期索赔为例,提出了几点看法。【关键词】工期索赔 施工进度计划 索赔意向书 索赔报告建筑工程项目由于建设周期长、涉及的经济关系和法律关系复杂、受自然条件和客观因素的影响大,导致工程的实际施工情况与招标投标时的工程情况相比往往会有一些变化,这或多或少都会对项目施工工期有所影响。因而会涉及到工期索赔工作。一、工期索赔的必要性与概念随着建筑市场的发展,施工项目管理已成为施工企业经营管理体制的核心,项目索赔工作是反映项目管理水平的一个重要方面,索赔工作的好坏直接影响到工程经济效益。这里仅论述施工项目的工期索赔。工期索赔是指承包人在合同实施过程中,由于非承包人责任的原因而导致施工进程延误,要求批准顺延合同工期的索赔。它形式是对权利的要求,以避免在原定合同竣工日不能完工时,被发包人追究拖期违约责任。一旦获得批准合同工期顺延后,承包人不仅免除了。工期索赔费用索赔的关系是什么? 两者是相对不同主体来说的,承包商一般都是工期索赔,而业主则是费用索赔。两者都是合同在进行的一种附加条件。费用索赔是承包单位在由于外界干扰事件的影响使自身工程成本。建筑工程索赔费用包括哪些 一、人工费对于索赔费用中的人工费部分而言,人工费是指完成合同之外的额外工作所花费的人工费用;由于非承包商责任的工效降低所增加的人工费用;超过法定工作时间加班劳动;。发生不可抗力时,费用索赔和工期索赔的范围是什么? 1、费用索赔 通常情况下因不可抗力发生损失时,现场已完工程、已到场材料的损坏有发包方负责,施工方自有或租赁使用的机械、材料等损失由施工方负责,不可抗力发生后现场。建设施工中索赔怎么计算的 索赔费用的计算方法有:实际费用法、总费用法和修正的总费用法。(一)实际费用法实际费用法是计算工程索赔时最常用的一种方法。这种方法的计算原则是以承包商为某项索赔工作所支付的实际开支为根据,向业主要求费用补偿。用实际费用法计算时。在直接费的额外费用部分的基础上,再加上应得的间接费和利润,即是承包商应得的索赔金额。由于实际费用法所依据的是实际发生的成本记录或单据,所以,在施工过程中,系统而准确地积累记录资料是非常重要的。(二)总费用法 总费用法就是当发生多次索赔事件以后,重新计算该工程的实际总费用,实际总费用减去投标报价时的估算总费用,即为索赔金额,即:索赔金额=实际总费用-投标报价估算总费用不少人对采用该方法计算索赔费用持批评态度,因为实际发生的总费用中可能包括了承包商的原因,如施工组织不善而增加的费用;同时投标报价估算的总费用也可能为了中标而过低。所以这种方法只有在难以采用实际费用法时才应用。(三)修正的总费用法修正的总费用法是对总费用法的改进,即在总费用计算的原则上,去掉一些不合理的因素,使其更合理。修正的内容如下:1、将计算索赔款的时段局限于受到外界影响的时间,而不是整个施工期。
随机阅读
- 附魔卷轴 征服点 刚把附魔冲到525 想问下什么附魔技能卷轴赚钱多点
- 潘粤明董洁离婚原因是什么? 董洁和潘粤明为啥分手
- 神马电影网怎么看不了? 神马资源网
- 卫生间出现猝死的原因 有哪些? 周卫东 确定位置
- 梦了一晚在成都 一个下午+一个晚上在成都的行程怎么安排比较好?
- 氧化铝片区道路 谁知道云南天南冶化工有限公司在云南文山的项目情况,以及是哪个设计院设计的。
- DNF浓缩的纯洁之骸要怎么才能得到? 100个浓缩的纯洁之骸
- PID控制中PI,PID分别代表什么意思 pid调节装置中的调节过程
- 鄂尔多斯国土资源局局长有哪些房产
- 2016年上海是统计年鉴 请问谁有上海各个区县2010年的统计年鉴啊
- android 英文键盘输入法切换 手机设置输入法切换成英文了怎么弄回来
- ccd芯片尺寸镜头 一个CCD摄像头,如果知道它用的芯片尺寸呢?从外观或者某种理论值?
- 广州萝岗区好运不孕不育专科医院 来好运广州不育不孕专科医院
- 矾最高氧化数 世界最硬的金属
- 校风校纪的意见 学生家长可以对学校的校纪校规可以有不同意见吗?
- 桃李芳园艺术幼儿园电话 桃李芳园艺术幼儿园 怎么报名
- 动漫十大悲伤歌曲? 战斗年华插曲
- 下列属于仲裁协议的法定内容有 仲裁协议必须具有哪些内容?
- 天涯明月刀路小佳的花生米怎么获得有什么作用 路小佳为什么喜欢吃花生
- 武林外传 桃花源考题 武林外传游戏桃花源的日常任务我咋接不到啊