ZKX's LAB

建筑春节放假工期向甲方索赔 甲方耽误工期施工方如何要求索赔案列

2020-07-24知识12

甲方耽误工期施工方如何要求索赔案列 《中华人民共和国合同法》第二百八十四条规定:“因发包人的原因致使工程停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用”。案例如下:原告赵某某,男。被告中铁二十三局集团有限公司。法定代表人王某某,该公司董事长。第三人天津金河置业有限公司。法定代表人许某某,经理。案由:建设工程施工合同纠纷原告诉称,2004年12月20日,被告承包了金河公司发包的“天津市鑫马工业园标准厂房”工程。后被告与原告联系,将此工程的A座、D2座交给原告施工,被告将该工程施工的全部技术资料交与原告,原告按照技术要求及时组织人员、安排设备进行施工,并且作为施工方直接接收了监理人员的监督检查。2005年5月27日,原告将被告交给的A座、D2座正负零以下基础工程施工完毕,并且经有关部门验收合格。原告曾多次找到被告要求订立合同和支付工程款,但是被告以未招投标、未签备案合同为由始终未予办理。2007年2月2日,经该工程所在地大港开发区管委会组织协调,被告同意发包方金河公司将部分工人工资直接支付给原告。在施工过程中,该项工程因非原告的原因经常等待开工,因此,原告。甲方原因造成工期延误乙方该如何索赔? 作为一个甲方,这类问题处理得不少,不能说得过于清楚,一般索赔分为工期索赔和费用索赔,也不是所有甲方原因导致的工期延误都可以索赔工期和费用,需要具体问题具体分析。原则可以说一下,只有因甲方原因导致工期延误,工期延误是整体工期延误,而且是先发因素才可以索赔工期比如,甲供材料因乙方提供计划晚了,遇到春节生产供货,导致供货期延长,看似甲方原因,缺难以活得费用索赔。费用索赔也是类似情况。在施工过程中由于交叉施工引起的工期延误,是否可以找甲方索赔? 每个施工单位都有施工进度图,如果你们单位和桥梁施工单位都是受雇于你所说的甲方,那么就是要对比下看看是不是桥梁的工期与你们的工期重合导致误工,若是重合了说明你们公司在当时做施工进度的时候就没有考虑到桥梁的因素。所以不能索赔。如果桥梁施工与你们施工工期正好是顺延的关系,有桥梁施工没有跟上进度导致你们误工,你们可以找甲方索赔,甲方相应的调节后扣桥梁施工工程款索赔工期问题 可以进行索赔其中因为第3项事件可以向甲方索赔2天;不过第4项事件表述不明确,“5月23日用30个工日修复冲坏的永久道路,5月24日恢复正常挖掘工作,最终基坑于5月30日挖坑完毕。谁用30个工作日修复道路,确定是否在5月24日恢复工作呢?知道 提问 搜一搜 。举报反馈 战队 由于甲方原因造成工期延误,施工方应该如何索赔和防止被索赔?要做哪些前期准备和资料?写回答 有奖励 。

#法制#工程索赔#法律

随机阅读

qrcode
访问手机版