ZKX's LAB

耽误多长时间开始计算工期索赔

2020-07-17知识7

工期索赔报告范本怎么写? 工期延误索赔报告书 一、索赔成立理由二、索赔的依据 三、索赔事项概述 四、索赔项目 五、索赔计算六、索赔说明 此项目索赔未提出以外风险和不可预见因素索赔以及其他索赔下雨耽误的工期可以向开发商提出索赔么? 首先看你们的建设工程合同里是否有相应条款,即在自然原因,比如天气和突发性事件的条件下,建设工期如何确定,产生停工,窝工的后果怎么处理。一般情况下,天气原因造成的什么原因造成的工期延误,承包人可以提出工期顺延和费用索赔 工程索赔是按总时差还是自由时差计算? 按总时差索赔 耽误的工期必须要影响到总工期 影响总工期多少天就能索赔多少天。不过首先事件的发生必须满足索赔的条件 可以索赔,然后才谈的上索赔工期。没影响到总工期的话,也得不到工期索赔。甲方耽误工期施工方如何要求索赔案列 《中华人民共和国合同法》第二百八十四条规定:“因发包人的原因致使工程停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用”。案例如下:原告赵某某,男。被告中铁二十三局集团有限公司。法定代表人王某某,该公司董事长。第三人天津金河置业有限公司。法定代表人许某某,经理。案由:建设工程施工合同纠纷原告诉称,2004年12月20日,被告承包了金河公司发包的“天津市鑫马工业园标准厂房”工程。后被告与原告联系,将此工程的A座、D2座交给原告施工,被告将该工程施工的全部技术资料交与原告,原告按照技术要求及时组织人员、安排设备进行施工,并且作为施工方直接接收了监理人员的监督检查。2005年5月27日,原告将被告交给的A座、D2座正负零以下基础工程施工完毕,并且经有关部门验收合格。原告曾多次找到被告要求订立合同和支付工程款,但是被告以未招投标、未签备案合同为由始终未予办理。2007年2月2日,经该工程所在地大港开发区管委会组织协调,被告同意发包方金河公司将部分工人工资直接支付给原告。在施工过程中,该项工程因非原告的原因经常等待开工,因此,原告因天气原因而耽误了部分工期,施工方是否可以索赔 能否索赔,就要看当初的合同协议是如何约定的。不过,由于天气原因而误了工期,在法律上有“不可抗拒的外力”一条,索赔还是有一定的难度。一般时间不长的话(可以通过加班工期延期与工期延误的区别、及索赔方式 一、区别: 1、原因不同: 工期延误是施工单位组织不力或因管理不善等原因造成的。而工期延期的原因可能是多方面的,可以通过向建设单位、监阀单位申请获得批准而增加工期工期索赔按照总时差计算、还是自由时差计算。 索赔费用算自由时差—要看一下该工作与紧后工作的时间间隔,看看该工作的延误会不会影响到紧后工作的最早开始时间,不能简单的以自由时差来判断。也就是说,如果该工作只有一项紧后工作,那么可以看是不是会超出自由时差,如果该工作有多项紧后工作,那么就不能按自由时差来判断了,因为自由时差只是该工作与众多紧后工作之间的最小时间间隔。没有住院但确实耽误工期 需出具哪些证明来索赔误工费啊 病历、诊断证明等。工程延误工期索赔标准 工期索赔的概述工期索赔的概述是指在工程合同履行的过程之中,合同当事人一方也就是承包商没有能力或者是其自身原因造成工程没有按时交付,直接或者间接的造成业主的经济

#工期计算#法律#工程索赔

随机阅读

qrcode
访问手机版