一。建筑工程工期索赔规定在工程施工中,常常会发生一些不能预见的干扰事件使施工不能顺利进行,使预定的施工计划受到干扰,造成工期延长,这样,对合同双方都会造成损失。。
工程施工有关工期索赔问题 1、施工方办理施工签证→监理同意签字→建设单位签字同意,工期顺延;由于涉及到设计单位:施工方办理施工签证→监理同意签字→设计单位签字同意→建设单位签字同意,工期。
工期索赔一般有几种方法,是什么?工期索赔的根本目的是减少经济损失,按是否可以进行费用索赔分为:不可原谅的工期延误、可原谅并且应予以补偿的工期延误、可原谅但不予以。
关于工期索赔的流程 首先,法律法规目前了解不多,不敢多说。但以我接触过的此类费用的流程可以给你做个参考。我不知您是站在哪方角度来问这个问题,且未说明监理审核后的结果是什么?是否定索赔费用发生还是其它什么。假如您是审核方,合同中也无关于索赔的具体约定,若监理否定这笔费用,那您无需多说,与监理意见一致,若监理认可索赔费用的合理性,但对费用金额不认可,那需施工方提供支持申报费用的依据,比如甲方签认的工期延期原因,现场人员配备情况、人员工资等,若无法提供,此费用也是没有依据的。你要出审核报告的话,建议将实际情况(包括有异议的部分)据实写到报告里,主张施工方与建设方谈判协商确定索赔金额。因为关于工期索赔费用一般都是双方最后谈判后拍脑袋的一个数,工期延期期间,施工方现场配备人员应该不需要常驻现场,人员工资难以确定(一般按中标工日单价计取),那索赔费用很难准确计算。若甲方不同意谈判,要求据实计算的话,那需要见到甲方签认的工期延期原因非承包方造成、工期延期时间,延期期间工资标准,延期总用工数量等相关资料。希望此回答对你有所帮助!
工期索赔成立的条件 工期索赔的成立2113,应该同时具备以下三个前提5261条件4102:(1)与合同对照,事件已造成了承包1653人工程项目成本的额外支出,或直接工期损失;(2)造成费用增加或工期损失的原因,按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任;(3)承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告。法律依据:根据《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第20条规定,误工费根据受害人的误工时间和收入状况确定。误工时间根据受害人接受治疗的医疗机构出具的证明确定。受害人因伤致残持续误工的,误工时间可以计算至定残日前一天。受害人有固定收入的,误工费按照实际减少的收入计算。受害人无固定收入的,按照其最近三年的平均收入计算;受害人不能举证证明其最近三年的平均收入状况的,可以参照受诉法院所在地相同或者相近行业上一年度职工的平均工资计算。
简述承包商进行工程索赔的程序是怎样的? (1)承包商提出索赔。根据合同约定,承包人认为有权得到追加付款和(或)延长 工期的,应按以下程序向发包人提出索赔:1)承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内,。
简述工期索赔应当注意的问题及工期索赔的计算方法。 参考答案:(1)划清施工进度拖延的责任(2)被延误的工作应处于施工进度计划关键线路上的施工内容。工期索赔的计算方法一般有:(1)网络分析法(2)比例计算法