因甲方原因造成工期延误，合同没有规定违约金，怎么索赔？ 提示：法律咨询具有特殊性，律师回复仅供参考，如需更多帮助，请咨询律师。单纯的违约金过高是不会导致合同无效的，如果只是单纯的违约金过高，可以在起诉时请求法院适当。
建筑工程项目部存在哪些法律问题 1、法律认识的模糊工程项目部是为了某项工程施工而设的临时机构，并不是固定管理现象，不是常设机构，项目部只是施工企业的授权单位。很多施工企业把本来一次性的、临时的。
我根甲方签的装修合同，甲方迟迟不给我合同，现在工程也结束还没给我，现在甲方起诉我工期延误要赔尝该怎么办？ 你好！需要结合具体的案情等相关证据来分析，可以委托律师帮助代理维权，请与我联系代理事宜
由于甲方原因造成工期延误，施工方应该如何索赔和防止被索赔？要做哪些前期准备和资料？ 准备资料：合同原件、会议纪要、照片、监理现场记录、旁证材料。整理成册，加上索赔报告。请注意，索赔最重要的时间证明材料，现场照片。
什么原因造成的工期延误，承包人可以提出工期顺延和费用索赔 工期2113延误是指工程建设的实际进5261度落后于计划进度。因承包人导4102致的工期延误，承包1653人应当支付工期延误的违约金或者赔偿损失；因发包人导致的工期延误，应当顺延工期，补偿承包人停工、窝工的损失。但是，不是所有工期延误的情况下，承包人都可以提出工期顺延和费用索赔。按照形成工期延误的原因，工期延误可分为以下六种情况：1、甲方原因；2、甲方风险；3、工期变更；4、自然风险；5、第三方风险；6乙方原因。其中前五种情况的工期延误承包人可以请求顺延工期，前三种情况承包人可以获得费用索赔，只有第一种情况，承包人可以获得利润索赔。计划进度和定额工期是工期延误的参照物。一、甲方原因指甲方违反合同约定或者法定义务造成的工期延误。包括：1、发包人逾期支付工程预付款、进度款。2、发包人拖延提供施工条件。拖延提供场地、图纸等。3、发包人逾期提供甲供材料。4、发包人未办理建设行政审批手续，导致建设行政主管部门勒令停工的。以上前三种情况，必须达到了导致承包人无法施工的程度。但是，如果承包人预期支付工程款，虽然达到了无法施工的程度，但是，承包人没有实施停工，而是垫资继续施工的，法院未必同意工期顺延。甲方违约，未。
