ZKX's LAB

什么原因造成的工期延误,承包人可以提出工期顺延和费用索赔 工期延误索赔及材料上涨差价

2021-03-11知识5

我的一个邻居,他是一名包工头,前几天因为自己包的工程延期没有上交违约被罚款了,我想要了解一下工期违约金的上限多少钱,工期延误赔偿金一天是多少?

什么原因造成的工期延误,承包人可以提出工期顺延和费用索赔 工期2113延误是指工程建设的实际进5261度落后于计划进度。因承包人导4102致的工期延误,承包1653人应当支付工期延误的违约金或者赔偿损失;因发包人导致的工期延误,应当顺延工期,补偿承包人停工、窝工的损失。但是,不是所有工期延误的情况下,承包人都可以提出工期顺延和费用索赔。按照形成工期延误的原因,工期延误可分为以下六种情况:1、甲方原因;2、甲方风险;3、工期变更;4、自然风险;5、第三方风险;6乙方原因。其中前五种情况的工期延误承包人可以请求顺延工期,前三种情况承包人可以获得费用索赔,只有第一种情况,承包人可以获得利润索赔。计划进度和定额工期是工期延误的参照物。一、甲方原因指甲方违反合同约定或者法定义务造成的工期延误。包括:1、发包人逾期支付工程预付款、进度款。2、发包人拖延提供施工条件。拖延提供场地、图纸等。3、发包人逾期提供甲供材料。4、发包人未办理建设行政审批手续,导致建设行政主管部门勒令停工的。以上前三种情况,必须达到了导致承包人无法施工的程度。但是,如果承包人预期支付工程款,虽然达到了无法施工的程度,但是,承包人没有实施停工,而是垫资继续施工的,法院未必同意工期顺延。甲方违约,未。

工期延误承包人可以索赔的费用 华律网根据你的法律疑问精选多位律师优质答案。

工期延误的一天违约金多少,合同中工期延误赔偿金一天是多少? 400-64365-60(咨询请说明来自律图) 地区:湖南-湘西 出现工期延误时首先要看产生工期延误的具体原因: 第一种情况:如果工期延误的原因是由于双方协商变更工程量、设计、。

因乙方原因导致停工,延误工期,材料上涨,甲方能进行索赔吗 可以按合同约定要求赔偿违约金。

施工合同中工期延误赔偿金一天是多少?最高是多少? 一、根据《建设工程工程量2113清单计价规范GB50500-2013(09)》的相关规5261定,合同4102工1653程发生误期的,除合同另有约定外,误期赔偿费的最高限额为合同价款的5%。承包人赔偿后,也不能免除承包人按照合同约定应承担的任何责任和应履行的任何义务。二、法律依据:《建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013(09)》9.13 误期赔偿9.13.1 如果承包人未按照合同约定施工,导致实际进度迟于计划进度的,发包人应要求承包人加快进度,实现合同工期。合同工程发生误期,承包人应赔偿发包人由此造成的损失,并按照合同约定向发包人支付误期赔偿费。即使承包人支付误期赔偿费,也不能免除承包人按照合同约定应承担的任何责任和应履行的任何义务。9.13.2 发承包双方应在合同中约定误期赔偿费,明确每日历天应赔额度。除合同另有约定外,误期赔偿费的最高限额为合同价款的5%。误期赔偿费列入竣工结算文件中,在结算款中扣除。9.13.3 如果在工程竣工之前,合同工程内的某单位工程已通过了竣工验收,且该单位工程接收证书中表明的竣工日期并未延误,而是合同工程的其他部分产生了工期延误,则误期赔偿费应按照已颁发工程接收证书的单位工程造价占合同价款的比例幅度予以。

提问者:wl2271*时间:2018-03-15 07:54:24 地点:金华 因乙方原因导致停工,工期延误,材料上涨,甲方有权利索赔吗 温馨提醒:如果以上问题和您遇到的情况不相符,可以。

什么原因造成的工期延误,承包人可以提出工期顺延和费用索赔 工期延误索赔及材料上涨差价

什么原因造成的工期延误,承包人可以提出工期顺延和费用索赔 在以下情况下,承包人可2113以提出工期顺延和5261费用索赔 承包人提出的4102任何索赔理由都要依靠有利的索赔证1653据加以证明。索赔证据的要求是:(1)真实。索赔的证据必须是合同履行过程中确实发生的,能够证明客观情况的证据。不能是虚构的、伪造的。(2)全面。承包人提供的索赔证据必须能够反映索赔事件的全貌,能够支持工程索赔的整体诉求。(3)及时。索赔证据必须按照合同约定的程序提出。详见工程索赔程序。(4)有效。包括索赔证据的形式方面和内容方面。比如,涉及工程款的签证,要求书面形式,不能是口头形式。索赔报告的内容能够说明发包人同意补偿费用的具体金额或者顺延工期的具体天数,并有发包人授权的人员同意的签字。(手机\"现金贷\",随时满足您的消费需求!

#工期延误索赔及材料上涨差价

随机阅读

qrcode
访问手机版