工程竣工2年,对方起诉到法院说拖延工期要索赔怎么办? 你好,依据法律规定,民事诉讼谁主张谁举证,也即对方起诉拖延工期需要举证,同时你也有抗辩权。如对方证据不足,法院会驳回其诉讼请求。
什么是工期拖延索赔 通俗点说就是 通俗点说就是 1建设单位因为自身的原因要求施工单位停工(只要不是施工单位的责任就行),停工期间会造成机械、人力等的损耗、费用、工期拖延等等情况,施工。
甲方原因拖延工期有哪些索赔
工期延期与工期延误的区别、及索赔方式 一、区别:1、原因不同:工期延误是施工单位组织不力或因管理不善等原因造成的。而工期延期的原因可能是多方面的,可以通过向建设单位、监阀单位申请获得批准而增加工期的。2、是否合理:在不可抗力的影响下,工期延期在一定范围内,一般属于正常。工期延误属于违约行为。3、是否索赔:工期延期不进行索赔和赔偿,工期延误违约赔偿计算公式为:LD=0.15C/T。(LD为每个工作日的违约赔偿金,C为原始合同规定的总金额,T为原始合同规定的项目完工时间。二、责任方:工期延误:施工单位。工期延期:建设单位、监阀单位等。三、索赔方式:按照《建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013(09)》第九条 规定:1、如果承包人未按照合同约定施工,导致实际进度迟于计划进度的,发包人应要求承包人加快进度,实现合同工期。合同工程发生误期,承包人应赔偿发包人由此造成的损失,并按照合同约定向发包人支付误期赔偿费。即使承包人支付误期赔偿费,也不能免除承包人按照合同约定应承担的任何责任和应履行的任何义务。2、发承包双方应在合同中约定误期赔偿费,明确每日历天应赔额度。除合同另有约定外,误期赔偿费的最高限额为合同价款的5%。误期赔偿费列入竣工结算文件。
因为发包人原因导致工期拖延的哪些情况,承包人可以索赔? 因为发包人原因导致工期拖延的如下情况,承包人可以索赔:1、发包人逾期支付工程预付款、进度款。2、发包人拖延提供施工条件,拖延提供场地、图纸等。3、发包人逾期提供甲。
工期拖延索赔事项有哪些 工期,是建筑工程的核心问题之一,可以讲没有不重工期的建筑工程,任何建设单位及施工企业,在签订建筑工程合同前,都会对工期进行约定。但在实际施工中,导致工期拖延的。