ZKX's LAB

不可抗力发生时费用工期索赔怎么进行? 不可抗力索赔公司还是顺延工期

2021-03-09知识5

不可抗力影响能索赔工期损失吗 不能,只能顺延!正式文本合同上写的很明白!

什么原因造成的工期延误,承包人可以提出工期顺延和费用索赔 工期2113延误是指工程建设的实际进5261度落后于计划进度。因承包人导4102致的工期延误,承包1653人应当支付工期延误的违约金或者赔偿损失;因发包人导致的工期延误,应当顺延工期,补偿承包人停工、窝工的损失。但是,不是所有工期延误的情况下,承包人都可以提出工期顺延和费用索赔。按照形成工期延误的原因,工期延误可分为以下六种情况:1、甲方原因;2、甲方风险;3、工期变更;4、自然风险;5、第三方风险;6乙方原因。其中前五种情况的工期延误承包人可以请求顺延工期,前三种情况承包人可以获得费用索赔,只有第一种情况,承包人可以获得利润索赔。计划进度和定额工期是工期延误的参照物。一、甲方原因指甲方违反合同约定或者法定义务造成的工期延误。包括:1、发包人逾期支付工程预付款、进度款。2、发包人拖延提供施工条件。拖延提供场地、图纸等。3、发包人逾期提供甲供材料。4、发包人未办理建设行政审批手续,导致建设行政主管部门勒令停工的。以上前三种情况,必须达到了导致承包人无法施工的程度。但是,如果承包人预期支付工程款,虽然达到了无法施工的程度,但是,承包人没有实施停工,而是垫资继续施工的,法院未必同意工期顺延。甲方违约,未。

关于不可抗力造成机械损坏,因维修机械造成工期延误能索赔么 这种情况不属于不可抗力的原因,设备出现问题没有能按工期完工就属于违约,但是可以与开发商协商延长工期,一般是没有问题的,但是因为设备延误了工期作为理由来延期完成。

因不可抗力导致的费用和工期延误要如何承担责任因不可抗力导致的费用和工期延误由双方按以下的方法分别承担:1、工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失。

不可抗力发生时费用工期索赔怎么进行?不可抗力发生时费用工期索赔怎么进行?这个问题分两部分来回答第一部分,费用索赔:通常情况下因不可抗力发生损失时,现场已完工程?

工程中遇到不可抗力工期顺延的怎么索赔?是一人承担一半吗?

不可抗力发生时费用工期索赔怎么进行? 不可抗力索赔公司还是顺延工期

天气过于炎热是不可抗力因素还是不可预见因素,可以索赔工期和费用吗?未解决问题 等待您来回答 奇虎360旗下最大互动问答社区

不可抗力发生时费用工期索赔怎么进行? 这个问题分复两部分来回答第一制部分bai,费用索赔:du通常情况下因不可抗力发zhi生损失时,现场已完dao工程、已到场材料的损坏有发包方负责,施工方自有或租赁使用的机械、材料等损失由施工方负责,不可抗力发生后现场清理的费用是否发包方负责的,承包方另外要求的赔偿一般是不会获得接纳的,在法律上来讲也是不予支持的。第二部分,工期索赔:通常情况下发生不可抗力的时候工期是可以顺延的。另外,我说的是通常情况,具体的情况可能要看相关的承包合同,看看有关工期索赔和费用索赔包括的范围。

发生不可抗力时,费用索赔和工期索赔的范围是什么? 1、费用32313133353236313431303231363533e58685e5aeb931333431343064索赔通常情况下因不可抗力发生损失时,现场已完工程、已到场材料的损坏有发包方负责,施工方自有或租赁使用的机械、材料等损失由施工方负责,不可抗力发生后现场清理的费用是否发包方负责的,承包方另外要求的赔偿一般是不会获得接纳的,在法律上来讲也是不予支持的。2、工期索赔通常情况下发生不可抗力的时候工期是可以顺延的。另外,具体的情况可能要看相关的承包合同,看看有关工期索赔和费用索赔包括的范围。扩展资料不可抗力主要包括以下几种情形(1)自然灾害、如台风、洪水、冰雹;(2)政府行为,如征收、征用;(3)社会异常事件,如罢工、骚乱。在不可抗力的适用上,有以下问题值得注意(1)合同中是否约定不可抗力条款,不影响直接援用法律规定;(2)不可抗力条款是法定免责条款,约定不可抗力条款如小于法定范围,当事人仍可援用法律规定主张免责;如大于法定范围,超出部分应视为另外成立了免责条款;(3)不可抗力作为免责条款具有强制性,当事人不得约定将不可抗力排除在免责事由之外。不可抗力的免责效力因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或全部免除。

工程中遇到不可抗力工期顺延的怎么索赔 你好,根据你的描述,此问题一般在合同当中均有明确的约定,应当参照合同约定执行。可致电详询。

#不可抗力索赔公司还是顺延工期

随机阅读

qrcode
访问手机版