ZKX's LAB

压缩工期是否引起索赔 发生不可抗力时,费用索赔和工期索赔的范围是什么?

2021-03-09知识4

《合同法》有关工程工期可能引起索赔的规定有哪些呢? 1、《合同法》第二百七十八条规定,隐蔽工程在隐蔽以前,承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的,承包人可以顺延工程工期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。2、。

施工工期压缩的索赔 我们项目在建工程,合同工期1200天,市政府批复必须2019年年底完工投产使用(700天),实际我们必须赶工,赶工费用我们怎么合理的要求索赔

什么原因造成的工期延误,承包人可以提出工期顺延和费用索赔 这些原因通常都会在合同中做出明确的约定,原则上,是因一些不可控因素造成工期延误的,即责任不在承包人一方的原因,是可以提出工期顺延的,比如自然气候影响到生产安全,。

工期延长造成延长工期的索赔一般有哪些原因? l、在规定时间内,业主未能提供所需的图纸或指示。2、有关放线的资料不准 3、现场发现文物。4、工程变更或工程量增加引起施工程序的变化。5、合同文件中某些内容的错误或。

发生不可抗力时,费用索赔和工期索赔的范围是什么? 1、费用32313133353236313431303231363533e58685e5aeb931333431343064索赔通常情况下因不可抗力发生损失时,现场已完工程、已到场材料的损坏有发包方负责,施工方自有或租赁使用的机械、材料等损失由施工方负责,不可抗力发生后现场清理的费用是否发包方负责的,承包方另外要求的赔偿一般是不会获得接纳的,在法律上来讲也是不予支持的。2、工期索赔通常情况下发生不可抗力的时候工期是可以顺延的。另外,具体的情况可能要看相关的承包合同,看看有关工期索赔和费用索赔包括的范围。扩展资料不可抗力主要包括以下几种情形(1)自然灾害、如台风、洪水、冰雹;(2)政府行为,如征收、征用;(3)社会异常事件,如罢工、骚乱。在不可抗力的适用上,有以下问题值得注意(1)合同中是否约定不可抗力条款,不影响直接援用法律规定;(2)不可抗力条款是法定免责条款,约定不可抗力条款如小于法定范围,当事人仍可援用法律规定主张免责;如大于法定范围,超出部分应视为另外成立了免责条款;(3)不可抗力作为免责条款具有强制性,当事人不得约定将不可抗力排除在免责事由之外。不可抗力的免责效力因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或全部免除。

什么原因造成的工期延误,承包人可以提出工期顺延和费用索赔 工期2113延误是指工程建设的实际进5261度落后于计划进度。因承包人导4102致的工期延误,承包1653人应当支付工期延误的违约金或者赔偿损失;因发包人导致的工期延误,应当顺延工期,补偿承包人停工、窝工的损失。但是,不是所有工期延误的情况下,承包人都可以提出工期顺延和费用索赔。按照形成工期延误的原因,工期延误可分为以下六种情况:1、甲方原因;2、甲方风险;3、工期变更;4、自然风险;5、第三方风险;6乙方原因。其中前五种情况的工期延误承包人可以请求顺延工期,前三种情况承包人可以获得费用索赔,只有第一种情况,承包人可以获得利润索赔。计划进度和定额工期是工期延误的参照物。一、甲方原因指甲方违反合同约定或者法定义务造成的工期延误。包括:1、发包人逾期支付工程预付款、进度款。2、发包人拖延提供施工条件。拖延提供场地、图纸等。3、发包人逾期提供甲供材料。4、发包人未办理建设行政审批手续,导致建设行政主管部门勒令停工的。以上前三种情况,必须达到了导致承包人无法施工的程度。但是,如果承包人预期支付工程款,虽然达到了无法施工的程度,但是,承包人没有实施停工,而是垫资继续施工的,法院未必同意工期顺延。甲方违约,未。

压缩工期是否引起索赔 发生不可抗力时,费用索赔和工期索赔的范围是什么?

#压缩工期是否引起索赔

随机阅读

qrcode
访问手机版