工期拖延和加速施工的费用索赔案例 FIDIC条款在中国行不通，如果你是国外的企业那就大不相同了！这里提到的交通干扰好像不在赔偿范围内，因为在投标过程中你没有考虑到是你自己的原因。每一次的因业主所造成的工期延误，你要有一些依据的如联系单或报告等，每次报送的材料要有签收和回复的才叫依据。《l.根据合同条件和实际调查结果，同意工期适当的延长，批准累计延期128天；2.业主不承担合同价以外的任何附加开支。这里体现不出工期顺延的责任在谁。如果你有足够的证明材料你可在施工验收后到法院提起诉讼。在工程未验收前你要与业主协调和收集证明材料，也有必要聘请专业律师提前做好准备。但是前提必须完工验收后才能诉讼噢变更增加的工程量都属合同外工程要以你投标分项工程的单价计算的，如果清单上没有的分项，要以议标的形式来谈。
工程延误工期索赔标准 工期索赔的概述工期索赔的概述是指在工程合同履行的过程之中，合同当事人一方也就是承包商没有能力或者是其自身原因造成工程没有按时交付，直接或者间接的造成业主的经济。
工期延误导致的损失赔偿问题 答复如下：1。由于B公司的原因导致了工期延误，B公司构成违约，应该按合同约定承担违约责任，如果合同未约定违约金，你公司可以请求B公司赔偿给你们公司造成的损失；2。由于B公司违约在先，你公司 拒绝 支付B公司的 1万多元的余款 的行为不构成违约；3。你公司可以起诉B公司要求承担赔偿损失的责任，也可以等B公司起诉你公司的时候提起反诉，如果你公司有足够证据证明因为B公司的工期延误给你公司造成了10万元的损失的话，法院会支持你公司的请求；4。如果你没有足够的证据证明自己的损失的话，是无法得到对方赔偿的，此时建议你公司同B公司协商解决。
如果甲方原因造成工期延误，可以索赔哪些内容 甲方原因造成工期延误的索赔内容首先要基于双方签订的协议约定来进行，不同的工程，使用的设备不同、参与的人员不同，造成的经济损失也会不同，大致内容如下：
建筑工程项目管理案例分析：关于土石方工期延误索赔 某工程土石方中，承包商在合同标明有松软石的地方没有遇到松软石，因此工期提前了一个月，但是在合同中另一未标明有坚硬。
工期延误索赔规定
工期延误索赔的计算方法有哪些呢？ 1)总费用法：较简单，基本思路：按现行计价规定计算索赔值，另外也可按固定总价合同转化为成本加酬金合同，即以承包商的额外成本为基础加上管理费和利润、税金等作为索赔值。
如果甲方原因造成工期延误，可以索赔哪些内容 索赔内容：停工机械台班租赁费。劳工工资，现场管理人员费用，场地租赁费。由于甲方误工造成的其他经济损失。工程延误是由于承包人自身的原因造成，监理工程师必须严格控制。
工程索赔案例分析请问每项事件工期索赔各是多少天 华律网根据你的法律疑问精选多位律师优质答案。
