天气过于炎热是不可抗力因素还是不可预见因素，可以索赔工期和费用吗？未解决问题 等待您来回答 奇虎360旗下最大互动问答社区
拖延工期如何索赔
工期索赔 不能要求承包人承担违约责任，因为签了补充协议应视为双方对合同的变更，对完工时间达成了新的合意，是发包方真实意思表示，应受变更后的条款的约束
由于承包人原因造成工期拖期，业主向承包人提出工程拖期索赔时应考虑的因素有 （)A．赶工导致 正确答案：CDE业主在确定误期损害赔偿费的费率时，一般要考虑以下因素：①业主盈利损失；②由于工程拖期而引起的贷款利息增加；③工程拖期带来的附加监理费；④由于工程拖。
请问现场停水停电累计超过8小时除了可以索赔工期，可以索赔窝工费么？ 可以的。可以的。原《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-1999-0201）第13条规定：13工期延误 13．1因以下原因造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延：（1）发包人。
工期索赔怎么处理？
发生不可抗力时，费用索赔和工期索赔的范围是什么？ 1、费用索赔通常情况下因不可抗力发生损失时，现场已完工程、已到场材料的损坏有发包方负责，施工方自有或租赁使用的机械、材料等损失由施工方负责，不可抗力发生后现场。
什么原因造成的工期延误，承包人可以提出工期顺延和费用索赔 工期2113延误是指工程建设的实际进5261度落后于计划进度。因承包人导4102致的工期延误，承包1653人应当支付工期延误的违约金或者赔偿损失；因发包人导致的工期延误，应当顺延工期，补偿承包人停工、窝工的损失。但是，不是所有工期延误的情况下，承包人都可以提出工期顺延和费用索赔。按照形成工期延误的原因，工期延误可分为以下六种情况：1、甲方原因；2、甲方风险；3、工期变更；4、自然风险；5、第三方风险；6乙方原因。其中前五种情况的工期延误承包人可以请求顺延工期，前三种情况承包人可以获得费用索赔，只有第一种情况，承包人可以获得利润索赔。计划进度和定额工期是工期延误的参照物。一、甲方原因指甲方违反合同约定或者法定义务造成的工期延误。包括：1、发包人逾期支付工程预付款、进度款。2、发包人拖延提供施工条件。拖延提供场地、图纸等。3、发包人逾期提供甲供材料。4、发包人未办理建设行政审批手续，导致建设行政主管部门勒令停工的。以上前三种情况，必须达到了导致承包人无法施工的程度。但是，如果承包人预期支付工程款，虽然达到了无法施工的程度，但是，承包人没有实施停工，而是垫资继续施工的，法院未必同意工期顺延。甲方违约，未。
