ZKX's LAB

下暴雨后,施工单位抽雨水,可以索赔吗? 台风天气可以工期索赔吗

2021-03-08知识15

因季节性大雨造成停工5天,施工单位可以向建设单位提出工期索赔吗?请高手指点,谢谢 首先看你们2113的建设工程合同里是否有5261相应条款,即在自然原因,4102比如天气和1653突发性事件的条件下,建设工期如何确定,产生停工,窝工的后果怎么处理。一般情况下,天气原因造成的停工是在合同条款里预先存在的。工期索赔谈不上,因为建设单位并没有过错。

下暴雨后,施工单位抽雨水,可以索赔吗? 具体情况需要具体分析,并不只有一种理解,关键在于区分暴雨事件的性质,而不在于天气现象本身:第一种情况:如果属于施工工程所在地正常的季节性暴雨,则施工单位无权就此。

发生不可抗力时,费用索赔和工期索赔的范围是什么? 1、费用32313133353236313431303231363533e58685e5aeb931333431343064索赔通常情况下因不可抗力发生损失时,现场已完工程、已到场材料的损坏有发包方负责,施工方自有或租赁使用的机械、材料等损失由施工方负责,不可抗力发生后现场清理的费用是否发包方负责的,承包方另外要求的赔偿一般是不会获得接纳的,在法律上来讲也是不予支持的。2、工期索赔通常情况下发生不可抗力的时候工期是可以顺延的。另外,具体的情况可能要看相关的承包合同,看看有关工期索赔和费用索赔包括的范围。扩展资料不可抗力主要包括以下几种情形(1)自然灾害、如台风、洪水、冰雹;(2)政府行为,如征收、征用;(3)社会异常事件,如罢工、骚乱。在不可抗力的适用上,有以下问题值得注意(1)合同中是否约定不可抗力条款,不影响直接援用法律规定;(2)不可抗力条款是法定免责条款,约定不可抗力条款如小于法定范围,当事人仍可援用法律规定主张免责;如大于法定范围,超出部分应视为另外成立了免责条款;(3)不可抗力作为免责条款具有强制性,当事人不得约定将不可抗力排除在免责事由之外。不可抗力的免责效力因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或全部免除。

施工单位提出工期反索赔是否可以获得支持,为什么 合同解除了,一切都拜拜了。没有合同作为依据,你去告谁呀?谁是被告?今后再签合同时,一定要注意细节条款,把各种意外情况都要考虑进去,免得落入陷进,白白。

特大暴雨引起的经济损失和工期拖延,可以向业主索赔吗。暴雨,除非是那种本地区几十年一遇的那种,才可以索赔。非己方因素造成的窝工,必须是不可抗力,你一般的暴雨是形成。

发生不可抗力时,费用索赔和工期索赔的范围是什么? 1、费用索赔通常情况下因不可抗力发生损失时,现场已完工程、已到场材料的损坏有发包方负责,施工方自有或租赁使用的机械、材料等损失由施工方负责,不可抗力发生后现场。

下暴雨后,施工单位抽雨水,可以索赔吗? 台风天气可以工期索赔吗

#台风天气可以工期索赔吗

随机阅读

qrcode
访问手机版