工期索赔一般有几种方法，是什么？
发生不可抗力时，费用索赔和工期索赔的范围是什么？ 1、费用32313133353236313431303231363533e58685e5aeb931333431343064索赔通常情况下因不可抗力发生损失时，现场已完工程、已到场材料的损坏有发包方负责，施工方自有或租赁使用的机械、材料等损失由施工方负责，不可抗力发生后现场清理的费用是否发包方负责的，承包方另外要求的赔偿一般是不会获得接纳的，在法律上来讲也是不予支持的。2、工期索赔通常情况下发生不可抗力的时候工期是可以顺延的。另外，具体的情况可能要看相关的承包合同，看看有关工期索赔和费用索赔包括的范围。扩展资料不可抗力主要包括以下几种情形（1）自然灾害、如台风、洪水、冰雹；（2）政府行为，如征收、征用；（3）社会异常事件，如罢工、骚乱。在不可抗力的适用上，有以下问题值得注意（1）合同中是否约定不可抗力条款，不影响直接援用法律规定；（2）不可抗力条款是法定免责条款，约定不可抗力条款如小于法定范围，当事人仍可援用法律规定主张免责；如大于法定范围，超出部分应视为另外成立了免责条款；（3）不可抗力作为免责条款具有强制性，当事人不得约定将不可抗力排除在免责事由之外。不可抗力的免责效力因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除。
建筑工程工期延误索赔的具体额度是多少 根据你的问题解答如下，第一，而是按其特定的含义，则引起原有设备的窝工或弃置不用。而对于业主向承包商提出的索赔或者业主对承包商的索赔要求根据合同条款进行评议、反索赔。
工期索赔和费用索赔成立的条件各是什么？ 1、无论2113什么索赔都是依照合同或者5261合同的补4102充协议来定，所以主要1653看合同的回违约条款是如何规定的；2、一般答产生工程索赔有以下几种嫌哪常见原因：因建芦哪设方的原因，造成了窝工或者工期延误；或者设计的变更导致工程量的增加。3、施工方需保留有足够的证据，证明建设方的行为已经违反了芹哗码合同约定，需按合同约定赔偿损失。
索赔所要求得补偿或者赔偿的要求，一般是指工期和费用对吗？ 对，一般就是指工期和费用。具体建议你咨询当地的律师。
你好，关于工期耽误后索赔每天有最高限额吗？ 提示：法律咨询具有特殊性，律师回复仅供参考，如需更多帮助，请咨询律师。我也要问 。地区：北京-房山区 误工费赔偿金额＝误工收入（天月年）×误工时间 。
什么原因造成的工期延误，承包人可以提出工期顺延和费用索赔 工期2113延误是指工程建设的实际进5261度落后于计划进度。因承包人导4102致的工期延误，承包1653人应当支付工期延误的违约金或者赔偿损失；因发包人导致的工期延误，应当顺延工期，补偿承包人停工、窝工的损失。但是，不是所有工期延误的情况下，承包人都可以提出工期顺延和费用索赔。按照形成工期延误的原因，工期延误可分为以下六种情况：1、甲方原因；2、甲方风险；3、工期变更；4、自然风险；5、第三方风险；6乙方原因。其中前五种情况的工期延误承包人可以请求顺延工期，前三种情况承包人可以获得费用索赔，只有第一种情况，承包人可以获得利润索赔。计划进度和定额工期是工期延误的参照物。一、甲方原因指甲方违反合同约定或者法定义务造成的工期延误。包括：1、发包人逾期支付工程预付款、进度款。2、发包人拖延提供施工条件。拖延提供场地、图纸等。3、发包人逾期提供甲供材料。4、发包人未办理建设行政审批手续，导致建设行政主管部门勒令停工的。以上前三种情况，必须达到了导致承包人无法施工的程度。但是，如果承包人预期支付工程款，虽然达到了无法施工的程度，但是，承包人没有实施停工，而是垫资继续施工的，法院未必同意工期顺延。甲方违约，未。
施工合同中工期延误赔偿金一天是多少？最高是多少？ 一、根据《建设工程工程量2113清单计价规范GB50500-2013（09）》的相关规5261定，合同4102工1653程发生误期的，除合同另有约定外，误期赔偿费的最高限额为合同价款的5%。承包人赔偿后，也不能免除承包人按照合同约定应承担的任何责任和应履行的任何义务。二、法律依据：《建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013（09）》9.13 误期赔偿9.13.1 如果承包人未按照合同约定施工，导致实际进度迟于计划进度的，发包人应要求承包人加快进度，实现合同工期。合同工程发生误期，承包人应赔偿发包人由此造成的损失，并按照合同约定向发包人支付误期赔偿费。即使承包人支付误期赔偿费，也不能免除承包人按照合同约定应承担的任何责任和应履行的任何义务。9.13.2 发承包双方应在合同中约定误期赔偿费，明确每日历天应赔额度。除合同另有约定外，误期赔偿费的最高限额为合同价款的5%。误期赔偿费列入竣工结算文件中，在结算款中扣除。9.13.3 如果在工程竣工之前，合同工程内的某单位工程已通过了竣工验收，且该单位工程接收证书中表明的竣工日期并未延误，而是合同工程的其他部分产生了工期延误，则误期赔偿费应按照已颁发工程接收证书的单位工程造价占合同价款的比例幅度予以。
