申请工程工期延期的报告怎样写，不要索赔的，也不要水运的 工程延期报告很好写的，主要就是写上什么原因导致未按合同工期完成，然后写上需什么时间完成，就可以了
二建承包人可以索赔的工期和可以延期的天数是否相同 工期索赔：工期索赔是承包商向业主要求延长施工的时间，是原定的工程竣工日期顺延一段合理时间。所以减去计划工期。延期要求也是如此。
一、承包工程甲方原因延迟工期怎么索赔(《合同法》有效期限截止：2020年12月31日)建设工程因甲方原因造成工程延期的，乙方可以依据合同的约定要求甲方赔偿，如果没有约定的。
建设单位延期发出图纸，承包方（）。 A.可提出工期和费用索赔 B.可提出工期索赔，但 参考答案：B
工期延期与工期延误的区别、及索赔方式 工期延误是施工方的责任 工期延期是另一方的责任 延误就是耽误了 而延期了就是原来这工程3天现在需要5天了 了解这些，看不出与何纠纷有关？
已完工程保护费因工期延期能否索赔 可以索赔的。做好索赔的相关证据
什么原因造成的工期延误，承包人可以提出工期顺延和费用索赔 工期2113延误是指工程建设的实际进5261度落后于计划进度。因承包人导4102致的工期延误，承包1653人应当支付工期延误的违约金或者赔偿损失；因发包人导致的工期延误，应当顺延工期，补偿承包人停工、窝工的损失。但是，不是所有工期延误的情况下，承包人都可以提出工期顺延和费用索赔。按照形成工期延误的原因，工期延误可分为以下六种情况：1、甲方原因；2、甲方风险；3、工期变更；4、自然风险；5、第三方风险；6乙方原因。其中前五种情况的工期延误承包人可以请求顺延工期，前三种情况承包人可以获得费用索赔，只有第一种情况，承包人可以获得利润索赔。计划进度和定额工期是工期延误的参照物。一、甲方原因指甲方违反合同约定或者法定义务造成的工期延误。包括：1、发包人逾期支付工程预付款、进度款。2、发包人拖延提供施工条件。拖延提供场地、图纸等。3、发包人逾期提供甲供材料。4、发包人未办理建设行政审批手续，导致建设行政主管部门勒令停工的。以上前三种情况，必须达到了导致承包人无法施工的程度。但是，如果承包人预期支付工程款，虽然达到了无法施工的程度，但是，承包人没有实施停工，而是垫资继续施工的，法院未必同意工期顺延。甲方违约，未。
