室内装修工程工期索赔 关键是看有没有与索赔相关的条款。另外你这个问题不应该分在装修类，应该找法律人士咨询。
因天气原因而耽误了部分工期，施工方是否可以索赔 能否索赔，就要看当初的合同协议是如何约定的。不过，由于天气原因而误了工期，在法律上有“不可抗拒的外力”一条，索赔还是有一定的难度。一般时间不长的话（可以通过加班。
工期延误罚款 1、如果建设方与施工方已经签订了工程结算单，该结算单应该作为支付工程款的依据。2、建设方现在又要按照工程量10%的罚款要根据双方合同约定、施工日志认定。3、对方以270。
广东工程款纠纷如何进行告人 华律网根据你的法律疑问精选多位律师优质答案。
建筑行业员工入职协议 对于建筑合同补充协议范本怎么写？这个问题，解答如下，甲方：上海×房地产开发有限公司 乙方：浙江×建设工程有限公司 甲、乙双方于×年×月×日签订了关于甲方开发的×水城。
工程质保合同范本是哪些样的 华律网根据你的法律疑问精选多位律师优质答案。
工程延期报告怎样写 模板2113：工程延期申请报告（号）5261承包单位：合同号：4102 监理单位：编 号：致总监理工程师 先生：1653我合同段 工程，因 原因，造成工程延误，申请延长工期，特此报告，请予审查批复。附件：1、延期事件发生的时间、原因及凭证；（公司内部原因）2、延期时间及进度计划。承包人：日期：驻地监理工程师意见：签 字：日期：范文：南车物流扫码无线AP 弱电工程项目 工期延长申请报告中国南车有限公司：由我方施工的南车物流扫码无线AP 弱电工程项目，设计总AP数为117点，原计划工期为2015年5月 22 日至2015年6月30日；我方于2015年5月22日正式开始施工，截止2015年6月23日，累计完成AP点数89个，尚未完成28个AP。自我公司项目部于5月22日进驻车间及厂房并组织施工后，由于以下问题影响了我司对该工程的正常施工和进度计划：1、转向架事业部入场停工因素的影响：（1）、我公司于2015年6月19日至6月23日相继4天和转向架事业部负责人进行进场沟通，在施工方无过失情况下因转向架负责人未就AP分布简图签字造成从6月19日期连续停工。（2）、停工的核心问题主要为两个部分。一是转向架事业部要求重新走光纤主干网络由办公室网络室至大铁房车间。二是要求。
什么原因造成的工期延误，承包人可以提出工期顺延和费用索赔 工期2113延误是指工程建设的实际进5261度落后于计划进度。因承包人导4102致的工期延误，承包1653人应当支付工期延误的违约金或者赔偿损失；因发包人导致的工期延误，应当顺延工期，补偿承包人停工、窝工的损失。但是，不是所有工期延误的情况下，承包人都可以提出工期顺延和费用索赔。按照形成工期延误的原因，工期延误可分为以下六种情况：1、甲方原因；2、甲方风险；3、工期变更；4、自然风险；5、第三方风险；6乙方原因。其中前五种情况的工期延误承包人可以请求顺延工期，前三种情况承包人可以获得费用索赔，只有第一种情况，承包人可以获得利润索赔。计划进度和定额工期是工期延误的参照物。一、甲方原因指甲方违反合同约定或者法定义务造成的工期延误。包括：1、发包人逾期支付工程预付款、进度款。2、发包人拖延提供施工条件。拖延提供场地、图纸等。3、发包人逾期提供甲供材料。4、发包人未办理建设行政审批手续，导致建设行政主管部门勒令停工的。以上前三种情况，必须达到了导致承包人无法施工的程度。但是，如果承包人预期支付工程款，虽然达到了无法施工的程度，但是，承包人没有实施停工，而是垫资继续施工的，法院未必同意工期顺延。甲方违约，未。
由于天气原因导致工程工期的延误怎么处理 依合同处理bai。首先，要在合du同中明确延误工期责任，预防zhi纠纷发生。dao在签订家庭装修合内同时，房主与容装饰公司应就工期延误所造成的损失进行明确规定。其次，因装饰公司的原因造成的工期延误，用户应获得赔偿，一般以每延误一天按工程总额的千分比作为赔偿金。因客户的原因造成的工期延误，客户也应按同样的标准赔偿装饰公司的误工损失。扩展资料导致工期拖延的原因：1、工期及相关计划的失误。包括遗漏、时间计算错误、资源能力不足、风险、工期紧。2、环境条件的变化。包括边界条件的变化、工作量的变更、外界新要求、目标变化、环境的变化和不可抗力事件。3、实施管理过程中的失误。4、其他原因。如设计变更，质量问题的返工，实施方案的修改。
