ZKX's LAB

工期索赔成立的条件 不具备开工条件的工期索赔

2021-03-05知识6

工期索赔的条件是什么?想看看自己够不够条件 我的一个叔叔他现在是一个建筑工程的老板,他们工地的员工虽然说平时工作也比较努力,但是这一次他们的工程居然延期了,他们需要进行工期索赔,所以他想要咨询一下律师,。

工期索赔成立的条件 工期索赔的成立2113,应该同时具备以下三个前提5261条件4102:(1)与合同对照,事件已造成了承包1653人工程项目成本的额外支出,或直接工期损失;(2)造成费用增加或工期损失的原因,按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任;(3)承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告。法律依据:根据《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第20条规定,误工费根据受害人的误工时间和收入状况确定。误工时间根据受害人接受治疗的医疗机构出具的证明确定。受害人因伤致残持续误工的,误工时间可以计算至定残日前一天。受害人有固定收入的,误工费按照实际减少的收入计算。受害人无固定收入的,按照其最近三年的平均收入计算;受害人不能举证证明其最近三年的平均收入状况的,可以参照受诉法院所在地相同或者相近行业上一年度职工的平均工资计算。

工期索赔成立的条件 不具备开工条件的工期索赔

未取得施工许可证而开工,工期从什么时候起算 一、如果工程无法取得施工许可证,就按实际开工日期算。二、如果是尚未取得施工许可证,现行开工的话,那么开工日期要按以后拿到的施工许可证日期开始算,不然当时开工日期。

工程工期索赔问题 1、事件1,索赔不成立,因挖掘机大修延迟开工属于承包方自身责任,事件2索赔成立,因为施工地质条件的变化时一个有经验的承包商无法合理预见的。事件3索赔成立,因为这是由。

这种情况是属于工期延误吗?是否可以索赔费用? 属于由发包人原因引起的工期延误,可以就工期和费用提出索赔。具体条款见招标文件商务条款。但是如果发包人在合同里有诸如“承包人不得以…之类的原因提出费用或者工期索赔。

工期索赔成立的条件是什么 华律网根据你的法律疑问精选多位律师优质答案。

施工合同履行时,因施工现场尚不具备开工条件,已进场的承包人不能按时开工的, 应按施工合同约定履行。施工现场不具备开工条件,要具体一些,由责任方负责窝工损失,若是发包方原因,工期应该顺延,但,要履行索赔及顺延工期手续。

#不具备开工条件的工期索赔

随机阅读

qrcode
访问手机版