费用索赔 工期索赔不顺延

不可抗力发生时费用工期索赔怎么进行? 这个问题分两部分来回答 第一部分，费用索赔： 通常情况下因不可抗力发生损失时，现场已完工程、已到场材料的损坏有发包方负责，施工方自有或租赁使用的机械、材料等损失由什么是工期索赔,工期索赔的关键环节是什么 【网友咨询】工期索赔的关键环节是什么?【律师解读】什么是工期索赔工期索赔指承包人向业主或者分包人向承包人要求延长工期;是由于非承包人责任的原因而导致施工进程延误，发生不可抗力时，费用索赔和工期索赔的范围是什么？ 1、费用索赔 通常情况下因不可抗力发生损失时，现场已完工程、已到场材料的损坏有发包方负责，施工方自有或租赁使用的机械、材料等损失由施工方负责，不可抗力发生后现场如甲方同意顺延工期，是否还需支付索赔费用？ 第三种做法是合适的，但具体操作要和甲方协商解决，索赔数额双方都能接受，避免闹得太僵，影响甲乙双方的合作关系。什么原因造成的工期延误，承包人可以提出工期顺延和费用索赔 共1个回答 工期延误是指工程建设的实际进度落后于计划进度。因承包人导致的工期延误，承包人应当支付工期延误的违约金或者赔偿损失；因发包人导致的工期延误，应当顺延工期施工单位就特大暴雨事件向建设单位提出的费用赔偿，工期顺延要求是否合理 施工单位就特大暴雨事件向建设单位提出的费用赔偿，工期顺延要求是合理的，因为特大暴雨属于不可抗力因素，我国法律规定，出现以下情形的，工期依法顺延： 因业主自身原因将施工工期顺延17个月，施工单位怎么索赔？ 工程索赔是指承包商在合同实施过程中，对非自身原因造成的工程延期、费用增加而要求业主给予补偿损失的一种权利要求，要索赔成功并不容易。根据实际经验，概括来讲索赔应做到“有理”、\"有据\"、\"有度\"、\"按时\"四个方面。“有理”就是要以招标文件、合同条款及相关的法律法规为依据；工期延误的责任到底该谁承担要分析清楚？有据“时要做到相关的证据要详实、可靠、完整；比如提供施工图迟后造成工期延误就要有相关收发文的原始记录；“有度”就是要有详细的计算过程，比如延期17个月是如何计算来的？被影响的工作是否为关键工作？“及时”就是要及时发出相关的索赔报告、严格按程序执行。如果没按规定程序报告，施工单位也要承担责任。长达17个月的延误如果平时没有阶段性的索赔意向、索赔报告，集中索赔很难成功。除了索赔17个月工期外，你方尚可以根据合同索赔经济损失，比如误工损失等。索赔手段主要有：谈判、调解、仲裁或诉讼等，需要根据实际情况采取。什么原因造成的工期延误，承包人可以提出工期顺延和费用索赔 主要依据你们的承包合同中是如何约定的，如果有约定按照相关约定处理，否则提出工期顺延或者费用索赔没有依据。请问现场停水停电累计超过8小时除了可以索赔工期，可以索赔窝工费么？ 可以2113的。原《建设工程施工合同（5261示范文本）》（GF-1999-0201）第410213条规定：13工期延误13．1因以下1653原因造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延：（1）发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件；（2）发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行；（3）工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；（4）设计变更和工程量增加；（5）一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；（6）不可抗力；（7）专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。扩展资料索赔费用的组成与建筑安装工程造价的组成类似，一般包括以下几个方面：（一）人工费指列入概算定额的直接从事建筑安装工程施工的生产工人和附属辅助生产单位的工人开支的各项费用。在索赔费用中还包括增加工作内容的人工费、停工损失费和工作效率降低的等损失费的累计，其中增加工作内容的人工费应按照计日工费计算，而停工损失费和工作效率降低的损失费按窝工费计算，窝工费的标准双方应在合同中设定。（二）设备费可采用机械台班费、机械折旧费、设备租赁费等几种形式。当工作内容增加引起的设备费索赔时，设备费什么原因造成的工期延误，承包人可以提出工期顺延和费用索赔？ 这些原因通常都会在合同中做出明确的约定，原则上，是因一些不可控因素造成工期延误的，即责任不在承包人一方的原因，是可以提出工期顺延的，比如自然气候影响到生产安全，必要的原材料的市场供应出现广泛的，不可预见的短缺，以及非承包方原因，合同约定的相关必要生产条件迟迟未能达到开工标准等等。而因甲方（发包方）单方责任，造成承包人因工期延误产生经济损失的，承包人可以提出索赔要求。

#工程索赔#自然灾害#工期计算