索赔可以分为工期索赔和费用索赔，这是按索赔的( )分类的。A．主体 B．目的 C．
根据《标准施工招标文件》，下列事件中，既可索赔工期又可索赔费用的是（ ）。 根据《标准施工招标文件》，下列事件中，既可索赔工期又可索赔费用的是（）。[单选题]根据《标准施工招标文件》，下列事件中，既可索赔工期又可索赔费用的是（）。。
这种情况是属于工期延误吗？是否可以索赔费用？ 属于由发包人原因引起的工期延误，可以就工期和费用提出索赔。具体条款见招标文件商务条款。但是如果发包人在合同里有诸如“承包人不得以…之类的原因提出费用或者工期索赔。
发生不可抗力时，费用索赔和工期索赔的范围是什么？ 1、费用索赔通常情况下因不可抗力发生损失时，现场已完工程、已到场材料的损坏有发包方负责，施工方自有或租赁使用的机械、材料等损失由施工方负责，不可抗力发生后现场。
在施工过程中，允许承包商既可索赔工期，又可索赔费用的原因有( )。A．特殊恶劣气候 参考答案：B，C，E
什么原因造成的工期延误，承包人可以提出工期顺延和费用索赔 一、甲方原因指甲方违反合同约定或者法定义务造成的工期延误。包括：1、发包人逾期支付工程预付款、进度款。2、发包人拖延提供施工条件。拖延提供场地、图纸等。3、发包人逾期提供甲供材料。4、发包人未办理建设行政审批手续，导致建设行政主管部门勒令停工的。以上前三种情况，必须达到了导致承包人无法施工的程度。但是，如果承包人预期支付工程款，虽然达到了无法施工的程度，但是，承包人没有实施停工，而是垫资继续施工的，法院未必同意工期顺延。甲方违约，未造成全面停工的，要对工期顺延及费用索赔进行合理分析。甲方原因造成的工期延误，发包人可以主张，工期顺延、费用索赔和利润索赔。
下列承包人既可以索赔工期又可以索赔费用的情况是（）。 A.施工过程发现文物、古迹 B 参考答案：A，C，E解析：本题考查的是合同价款调整。选项B错误，承包人只可要求补偿费用；选项D错误，承包人只可要求补偿工期。
