一建考试索赔；非承包商原因造成工期延误且不影响总工期。 非承包商原因造成工期延误，但不影响总工期，表明该事件发生在非关键线路上。答案是：二、索赔不成立。1、所谓索赔成立，那就是要求对方赔偿的。2、工期不顺延表明对方不赔偿，对方不赔偿就是表明索赔不成立。
什么原因造成的工期延误，承包人可以提出工期顺延和费用索赔 一、甲方原因指甲方违反合同约定或者法定义务造成的工期延误。包括：1、发包人逾期支付工程预付款、进度款。2、发包人拖延提供施工条件。拖延提供场地、图纸等。3、发包人逾期提供甲供材料。4、发包人未办理建设行政审批手续，导致建设行政主管部门勒令停工的。以上前三种情况，必须达到了导致承包人无法施工的程度。但是，如果承包人预期支付工程款，虽然达到了无法施工的程度，但是，承包人没有实施停工，而是垫资继续施工的，法院未必同意工期顺延。甲方违约，未造成全面停工的，要对工期顺延及费用索赔进行合理分析。甲方原因造成的工期延误，发包人可以主张，工期顺延、费用索赔和利润索赔。
承包商的索赔成立必须同时具备四个条件 承包商的索赔成立必须同时具备以下四个条件：①与合同相比较，已经造成了实际的额外费用或工期损失。②造成费用增加或工期损失的原因不是由于承包商的过失。③按合同规定，。
一建考试索赔；非承包商原因造成工期延误且不影响总工期。 非承包商原因造成工期延误，但不影响总工期，表明该事件发生在非关键线路上。答案是：二、索赔不成立。1、所谓索赔成立，那就是要求对方赔偿的。2、工期不顺延表明对方不。
二建承包人可以索赔的工期和可以延期的天数是否相同 工期索赔：工期索赔是承包商向业主要求延长施工的时间，是原定的工程竣工日期顺延一段合理时间。所以减去计划工期。延期要求也是如此。
在工期索赔过程中，对工程承包商意味着什么？ 可以延长工期，免于相对于合同条款的工期处罚。
什么原因造成的工期延误，承包人可以提出工期顺延和费用索赔 这些原因通常都会在合同中做出明确的约定，原则上，是因一些不可控因素造成工期延误的，即责任不在承包人一方的原因，是可以提出工期顺延的，比如自然气候影响到生产安全，。
