关于建设施工中，施工工期索赔的问题 可以，但是你需要有证据，而且需要在事件发生后立即向总监理工程师提交工程临时延期申请表，最后还要提供工程延期申请表。如果过了时间，就不能索赔了。时间应该是15天或者。
工程施工有关工期索赔问题 1、施工方办理施工签证→监理同意签字→建设单位签字同意，工期顺延；由于涉及到设计单位：施工方办理施工签证→监理同意签字→设计单位签字同意→建设单位签字同意，工期。
工期索赔的计算方法，工期索赔的计算主要有网络图分析和比例计算法两种。
工期索赔成立的条件 工期索赔的成立2113，应该同时具备以下三个前提5261条件4102：（1）与合同对照，事件已造成了承包1653人工程项目成本的额外支出，或直接工期损失；（2）造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任；（3）承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告。法律依据：根据《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第20条规定，误工费根据受害人的误工时间和收入状况确定。误工时间根据受害人接受治疗的医疗机构出具的证明确定。受害人因伤致残持续误工的，误工时间可以计算至定残日前一天。受害人有固定收入的，误工费按照实际减少的收入计算。受害人无固定收入的，按照其最近三年的平均收入计算；受害人不能举证证明其最近三年的平均收入状况的，可以参照受诉法院所在地相同或者相近行业上一年度职工的平均工资计算。
工程延误工期索赔标准
关于工期索赔问题 专家帮忙 可以索赔这一天工期，但理由上要说清楚。由于业主原因导致总工期由100天变成101天，这个就是最关键的。至于承包商的原因，已经不重要了，承包商虽然已经耽误3天，但承包商可以采用各种方法和措施加快进度，最终可在1.
工程延误工期索赔函（范文）致XXXXX份有限公司的函XXXXXXXXXXXXXX股份有限公司：根据工期和施工总进度计划安排，XX#楼楼地面垫层施工为每天确保至少一层，我方在监理例会及。
